开发商质量合同范本 篇一
随着房地产市场的迅速发展,开发商质量合同成为了保障购房者权益的重要文件。该合同规定了开发商在房屋建设质量方面的责任和义务,保证购房者可以享受到安全、舒适的住房环境。下面是一份开发商质量合同的范本,供购房者参考。
合同编号:【编号】
甲方(开发商):【开发商名称】
乙方(购房者):【购房者姓名】
一、房屋建设质量标准
1.1 房屋建设质量必须符合国家相关法律法规的要求,包括但不限于《建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量管理条例》等。
1.2 房屋建设质量必须符合国家相关标准和规范,包括但不限于《住宅设计标准》、《住宅建筑工程施工与验收规范》等。
1.3 房屋建设质量必须符合开发商在销售时所承诺的标准,以销售合同为准。
二、房屋建设质量保证
2.1 开发商承诺在房屋建设过程中严格按照国家相关法律法规和标准规范进行施工,确保房屋建设质量符合要求。
2.2 开发商承诺在房屋交付前进行全面的质量检查,确保房屋各项功能正常运行,无任何安全隐患。
2.3 开发商承诺在房屋交付后,对于因质量问题导致的故障和损坏,提供免费维修服务,直至问题完全解决。
三、房屋建设质量验收
3.1 购房者有权对房屋建设质量进行验收,开发商应当积极配合。
3.2 购房者对房屋建设质量存在异议的,应当及时提出,并提供相关证据。
3.3 验收过程中,若发现房屋建设质量存在问题,购房者有权要求开发商进行整改,直至问题完全解决。
四、违约责任
4.1 若开发商未按照合同约定的质量标准进行建设,购房者有权要求追究开发商的违约责任,并要求赔偿相应的损失。
4.2 若购房者未按照合同约定进行验收,导致质量问题未及时发现,购房者应自行承担相应的责任。
五、争议解决
5.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决。
5.2 若协商无果,双方均可向相关仲裁机构或法院提起诉讼解决。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签订之日起生效,至房屋建设质量保修期满后终止。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(开发商):【开发商签名】 日期:【签订日期】
乙方(购房者):【购房者签名】 日期:【签订日期】
开发商质量合同范本 篇二
随着房地产市场的发展,购房者对于房屋建设质量的要求越来越高。开发商质量合同作为保障购房者权益的重要文件,承载着开发商的责任和义务。下面是一份开发商质量合同的范本,供购房者参考。
合同编号:【编号】
甲方(开发商):【开发商名称】
乙方(购房者):【购房者姓名】
一、房屋建设质量标准
1.1 房屋建设质量必须符合国家相关法律法规的要求,包括但不限于《建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量管理条例》等。
1.2 房屋建设质量必须符合国家相关标准和规范,包括但不限于《住宅设计标准》、《住宅建筑工程施工与验收规范》等。
1.3 房屋建设质量必须符合开发商在销售时所承诺的标准,以销售合同为准。
二、房屋建设质量保证
2.1 开发商承诺在房屋建设过程中严格按照国家相关法律法规和标准规范进行施工,确保房屋建设质量符合要求。
2.2 开发商承诺在房屋交付前进行全面的质量检查,确保房屋各项功能正常运行,无任何安全隐患。
2.3 开发商承诺在房屋交付后,对于因质量问题导致的故障和损坏,提供免费维修服务,直至问题完全解决。
三、房屋建设质量验收
3.1 购房者有权对房屋建设质量进行验收,开发商应当积极配合。
3.2 购房者对房屋建设质量存在异议的,应当及时提出,并提供相关证据。
3.3 验收过程中,若发现房屋建设质量存在问题,购房者有权要求开发商进行整改,直至问题完全解决。
四、违约责任
4.1 若开发商未按照合同约定的质量标准进行建设,购房者有权要求追究开发商的违约责任,并要求赔偿相应的损失。
4.2 若购房者未按照合同约定进行验收,导致质量问题未及时发现,购房者应自行承担相应的责任。
五、争议解决
5.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决。
5.2 若协商无果,双方均可向相关仲裁机构或法院提起诉讼解决。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签订之日起生效,至房屋建设质量保修期满后终止。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(开发商):【开发商签名】 日期:【签订日期】
乙方(购房者):【购房者签名】 日期:【签订日期】
开发商质量合同范本 篇三
??甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
??根据相关法律法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则经协商一致,达成如下条款:
??一、甲方将其拥有独立产权的位于 一幢房产(三楼 号)出售,乙方愿意购买。其建筑面积约为 (以土地房屋产权证上确定的为准)。
??二、上述房产的交易价格为:单价人民币 元/,总价人民币 元整(大写: 拾 万 仟 佰 拾 元整)
??三、房屋交付日期:合同签订之日即交付房屋。
??四、付款形式及付款时间:双方约定采取分期付款的方式。
??1、在合同签订之日乙方支付购房款 元整;
??2、在 年 月 日支付购房款 元整;
??3、在甲方将有100%产权的土地证,房产证交付给乙方时结清下剩购房款。(办证税费由乙方承担)
??五、房屋质量及保修责任。
??甲方交付的商品房的质量和相关设施应符合国家有关规定和甲方的承诺,未达到国家有关规定的甲方应承担责任。
??六、配套设施运行约定。
??1、甲方确保乙方在水、电、燃气等方面配装方便、畅通。
??2、甲方确保乙方有免费、安全的摩托车停放处,在今后修建车库时优先乙方购买。
??七、违约责任。
??1、甲方应在协议签订后一年时间内将办理好的拥有100%产权的土地证和房产证交付给乙方,否则乙方有权拒付剩下房款,且由甲方承担因此而带来的一切责任和经济损失。
??2、乙方应在约定时间内按时支付购房款,否则甲方有权追缴应付款5‰的滞纳金。
??八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
??甲方(签章): 乙方(签章):
??20xx年 月 日
开发商质量合同范本 篇四
根据房地产开发项目手册及住宅质量保证书条款,我公司都有严格的操作规程,始终坚持质量第一、信誉第一的综旨。以下是执行情况报告:
一、工程质量保修程序用户保修物业公司受理物业公司查看现场物业公司告知公司在5个工作日内答复维修验收。
二、公司在向住户交付住宅时,已办理交房验收手续, 并由住户对住宅设备、设施的正常运行签字认可。
三、住户验收后自行改动的设施、设备,由住户自行承 担维修责任。
四、保修项目与保修年期,均按商品住宅质量保证书中的规定进行,最高年限15年,最低年限低3年。
五、住户入住后,有关住宅质量的来信来访都给予了答 复与妥善处理,没有起诉至法院情况。
六、住宅交付使用时,质量保证书均已作为商品房卖买合同附件,并告知住户权利与义务。
七、住宅交付使用时,公司已明确告知住户住宅基本信息、基本参数、及一些注意事项目,《住宅使用说明书》在交房时作为合同附件一同交付住户,并一一告知。
地产开发有限公司
二0xx年八月二日
开发商质量合同范本 篇五
甲方(卖方):_________
乙方(买方):_________
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在_________市_________区_________楼_________单元_________室(建筑面积_________平方米,储藏室_________平方米,产权证号_________)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写_________万_________千元整;即人民币小写_________元。
三、乙方在签订本合同时,支付定金_________万元整,即小写_________元。
四、乙方支付定金之日起_________个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付_________万元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:_________),空调两台(型号:_________),热水器(型号:_________),浴霸(型号:_________),饮水机(型号:_________),音响两台(型号:_________,凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
十二、附加条款:
转让过后,甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方(卖方):_________
乙方(买方):_________
开发商质量合同范本 篇六
甲方(出卖方):_________
身份证号:___________________________
现住址:___________________________
乙方(购买方):_________
身份证号:___________________________
现住址:___________________________
依据《_合同法》及相关法律法规,甲乙双方及家庭所有人在平等、自愿、协商的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议供互相遵守:
一、甲方将位于___________________________号楼_________单元_________号室房屋和地下停车位(地下停车位_________—_________)、库房出卖给乙方,其中房屋总面积_________平方米。
三、此房屋为装修房屋拎包入住室,房屋内现有电视柜、滚筒洗衣机、茶几等设施设备一并卖与乙方。
四、付款方式:一次性全额付清房款(定金_________元),以收据为证。
五、其他约定: