染雾城市小区供应燃气合同范本 篇一
在城市小区中，燃气作为居民生活中必不可少的能源之一，其供应合同的签订具有重要意义。下面是一份城市小区供应燃气合同范本，供居民参考使用。
合同编号：【填写合同编号】
甲方（供应方）：【填写供应方名称】
地址：【填写供应方地址】
联系电话：【填写供应方联系电话】
乙方（需求方）：【填写需求方名称】
地址：【填写需求方地址】
联系电话：【填写需求方联系电话】
一、供应内容及范围
1. 甲方将向乙方供应燃气，供应内容包括但不限于居民生活用气、燃气热水器用气等。
2. 供应范围为乙方所在的城市小区。
二、供应质量及要求
1. 甲方保证所供应的燃气符合国家相关标准和要求，确保供应质量安全可靠。
2. 乙方收到燃气后应进行检查，如有质量问题应及时向甲方提出。
三、供应方式及费用
1. 供应方式为定期供应，具体供应时间由甲方与乙方协商确定。
2. 供应费用由乙方按照甲方提供的燃气单价和用气量进行结算。
四、合同期限及终止
1. 合同期限为【填写合同期限】。
2. 双方一致同意，如需终止合同，需提前【填写提前终止合同的期限】书面通知对方。
五、违约责任
1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致无法履行合同，双方互相免除责任。
六、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如无法协商解决，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
七、其他事项
【填写其他需要约定的事项，如合同变更、补充协议等】
八、合同生效及备案
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，并在相关部门备案。
甲方（供应方）： 乙方（需求方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
城市小区供应燃气合同范本 篇二
随着城市小区的不断发展，燃气供应合同的签订对于保障居民生活质量和安全至关重要。下面是一份城市小区供应燃气合同范本，旨在为居民提供参考。
合同编号：【填写合同编号】
甲方（供应方）：【填写供应方名称】
地址：【填写供应方地址】
联系电话：【填写供应方联系电话】
乙方（需求方）：【填写需求方名称】
地址：【填写需求方地址】
联系电话：【填写需求方联系电话】
一、供应内容及范围
1. 甲方将向乙方供应燃气，供应内容包括但不限于居民生活用气、燃气热水器用气等。
2. 供应范围为乙方所在的城市小区。
二、供应质量及要求
1. 甲方保证所供应的燃气符合国家相关标准和要求，确保供应质量安全可靠。
2. 乙方收到燃气后应进行检查，如有质量问题应及时向甲方提出。
三、供应方式及费用
1. 供应方式为定期供应，具体供应时间由甲方与乙方协商确定。
2. 供应费用由乙方按照甲方提供的燃气单价和用气量进行结算。
四、合同期限及终止
1. 合同期限为【填写合同期限】。
2. 双方一致同意，如需终止合同，需提前【填写提前终止合同的期限】书面通知对方。
五、违约责任
1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致无法履行合同，双方互相免除责任。
六、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如无法协商解决，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
七、其他事项
【填写其他需要约定的事项，如合同变更、补充协议等】
八、合同生效及备案
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，并在相关部门备案。
甲方（供应方）： 乙方（需求方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
城市小区供应燃气合同范本 篇三
发包人(全称)：（以下简称甲方）
承包人(全称)：（以下简称乙方）
依照《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_____________________________
工程地点：________________
施工图号：__________________
工程内容：______________________________________________
二、 工程承包范围
施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。
标段桩号：
中压：______________________
低压：__________________
三、 合同工期
开工日期：_______________
竣工日期：__________________
合同工期总天数：_______天
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
1、金额(大写)：______________________________元(人民币)
2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。
4、计价依据：2011年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，2011《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。
2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。
3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。
4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。
5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。
2、开工前向承包人提供施工图纸四套。
3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。
5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
7、组织图纸会审。
8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。
5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。
6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。
8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。
9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。
11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。
十三、争议
1、约定请建设行政主管部门调解。
2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本中的通用条款执行。
十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
城市小区供应燃气合同范本 篇四
供方： （以下简称甲方）
需方： （以下简称乙方）
根据《_合同法》，在平等互利的基础上，经友好协商达成以下协议：
一、产品名称及品质：
50KG液化石油气，丙、丁烷混合气，按照国家充装标准：49KG±1KG充装,保质保量；在合作过程中，乙方如发现甲方所供应气体存在明显的重量缺失，经责任认定（如双方人员均在场），乙方保留对甲方追加人民币￥伍仟元 罚款的权利。
单价：甲、乙双方同意按照深圳市物价局规定的液化石油气价格或低于物价局的价格（上下浮动）供货；现甲方以 ￥400元/瓶 的价格向乙方供应，如有价格变化需要调整，甲方必须提前2天书面或电话通知对方。
二、交货方式及交货地点：
甲方根据乙方的需求将燃气送至指定的地点，乙方必须于上班时间前24个小时（电话或传真）预约甲方送气，乙方收到甲方货后应在送货单上盖章并签名予以确认。
三、检验方式及提出异议的期限：
甲方向乙方提供的液化石油气必须符合国家标准，如乙方对产品质量、数量有异议，应在提货时提出；如需理化检验，应交国家法定检验部门在十日内检验完毕并书面通知甲方，逾期视同认可；
甲方所供应的液化气品质如不良，经乙方反应叁次而无所改善，乙方可寻求专业人士查验该气体品质，如确定品质不佳，乙方有权终止合作契约。
四、货款结算方式及期限：
货款月结：乙方应在次月 20 日前付清上月全部货款给甲方，逾期付款一周以后每逾期一天按货款总额的千分之五付违约罚金于甲方，且甲方有权停止供货。
五、钢瓶租用及责任
钢瓶租用期间如发现实物与甲、乙方气瓶来往登记不符或遗失或损坏，确认是乙方造成的责任，乙方将无条件向甲方赔偿损失；参考价格为：钢瓶500元/个。合同期间，乙方不得利用甲方的钢瓶装任何气体、液体、固体等，或油脂、油类涂在钢瓶身上，否则甲方有权追讨损失。
六、免责条款：
双方在不可抗力等特殊情况下，致使任何一方不能履行其在本合同项下规定的义务，该方应书面通知对方不能履行或推迟履行合同全部或部分义务的原因。按照事故对本合同履行的影响程度双方协商决定是否终止本协议、部分免除本协议的义务或延期履行本合同的义务。
七、合同期限：
自xx年x月x日至xx年x月x日，合同到期双方无提出异议，合同将自动延续。如一方需终止合同需提前十天书面告知对方，并按照双方的货款结算方式，结清双方的账务及供用手续。
八、合同保密及纠纷：
双方应保守本合同秘密，未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容。合同执行中如发生纠纷，双方应通过友好协商解决，如通过协商无法解决，任何一方可向甲方所在地的仲裁机构提请仲裁或向甲方所在地的人民法院起诉。
九、责任划分
：
因甲方问题所造成乙方的经济损失国家权威部门鉴定后，确实是甲方责任由甲方承担。
十、其他条款：
本合同由双方签定之日起生效，合同为一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方单位（盖章）
乙方单位（盖章）
委托代理人：
委托代理人：
单 位 地 址：
单 位 地 址：
城市小区供应燃气合同范本 篇五
甲方（用气方）：
乙方（供气方）：
为明确供、用气双方的权利和责任，确定正常的供气程序，安全、合理的使用天然气，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》，经供气双方友好协商，特签订本协议，以便共同遵守。
一、供气
1、供气地点：
2、供气方式：乙方在甲方厂区内以LNG储罐及气化装置（以下简称“装置”）通过管道输送方式向甲方供气。甲方无偿提供满足装置需要的建设用地，并负责做好土建工程工作。
3.供气质量：LNG质量符合_国家标准《天然气》（GB 17820-2012）中所规定的二类天然气有关标准。
二、用气参数
1、用气性质：液化天然气。
2、用气量
3，日均用气量： Nm3
三、气价
供气人根据用气人的用气性质和种类，按照省政府职能部门批准的天然气价格，按 5 元/立方米收取天然气气费。
在合同有效期内，遇天然气价格调整时，按照调整文件执行。
四、装置
1、装置
天然气供应所需装置设备由乙方提供，产权属于乙方，具体范围为LNG装置出站阀门逆流方向的燃气设施、设备、管道等。
城市小区供应燃气合同范本 篇六
甲方：__________________
乙方：__________________
第一条合同标的
甲方同意同乙方购买，且乙方同意向甲方出售_________设备(以下简称合同设备)用于_________项目。将由乙方提供的合同设备的容详见合同附件一(附件一中在列出设备外称的`同时也请列出分项价格)
乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。
双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
第二条价格
合同设备的价格(以下称为：______________合同总价)为：____________，价格清单详见附件一。
上述合同总价是固定的。
第三条付款条款合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付：
预付款：在本合同生效后_____个工作日，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。乙方同时提供甲方同等金额的资金往来发票。
交货款：在合同设备交货后_____个工作日，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。
验收款：在合同设备验收后_____个工作日，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。
第四条合同设备的交货
所有合同设备应在合同正式生效后_________周，(此周应为最晚交货设备的周期)，由乙方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的导有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
乙方应于交货日_____日之前，通过电报、电传或传真的方式通知甲方，通知容包括合同号、合同设备的名称、数量、估计总重量与总体积，以及预计交货日期。甲方在收到乙方通知后，应尽快向乙方确认交货地点与交货日期。
第五条合同设备的检验
合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后_________日在进行。双方应指派代表参加检验。
设备开箱检验合格后，双方签署验货合格证书。
如双方认可的合同设备的小缺陷，并不影响设备性能，双方仍然签署验货合格证书，但乙方应立即采取措施修复缺陷。如果在联合开箱检验中发现货物有任何缺陷，缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份详细报告，该报告将作为甲方要求乙方进行更换，修理或补充发货的有效证据。如果确认为乙方责任，乙方应自费取得补充或替换设备。如果确认为甲方责任，乙方应在收到甲方的通知后尽快向甲方补充或替换设备。
第六条保证与赔偿
乙方保证其向甲方提供的合同设备是全新并未使用过的。
乙方所提供的合同设备的保修期与原厂商提供的保修相同，详见附件。
保修期，乙方在收到甲方运于至指定地点(费用由买方负担)的有缺陷设备后，应尽快将更换设备自费运至甲方。
如果因乙方原因不能按照合同第四条的要求按时交货，甲方有权以如下方式要求乙方赔偿损失：从迟交货第三周起每周按迟交货物总价的(百分之零点五)计，不足一周的时间计为一周。上述赔偿总额不超过合同总价的5%(百分之五)。上述赔偿不能解除乙方交货的责任。赔偿金的支付将被认为已足额补偿甲方的全部损失(包括因迟交货甲方可能向乙方提出的间接损失)。
如果甲方未按合同第四条规定的容按时支付合同款。甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金支付方式为：从规定的付款日次日起，按应付未付合同款额以每日(万分之零点五)计算滞纳金，滞纳金总额不超过本合同总额的5%。
如果由于非乙方原因造成合同执行延迟，则交货周期相应顺延。
第七条不可抗力
如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共计为不属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。
受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电报、电传或传真通知另一方，并通过航空挂号通知另一方不可抗力已终结或排除。
第八条仲裁条款
所有与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决，如果不能通过友好协商解决，则将该争议提交_________仲裁委员会仲裁。
仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败x承担。
仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
第九条保密条款
双方同意，在任何时候，不论是合同有效期还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法(下称秘密信息)实行严格保密。
一方保证，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何第三方(包括单位、个人，也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等)披露。一方承认并同意，对方是秘密信息的独家拥有有者，将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。
一方应只在下述情况下，方可使用秘密信息：
(1)出于评佑、论证将承担工作的需要
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不论如何，秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给第三方。
一方除经按本合同许可外，不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证，在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约整，根据此项保证，一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切损失、费用(包括律师费)与其他支出。
本条款构成独立的保密协议，本条款的约定的对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。
第十条合同的生效、解除和终止
本合同签约双方授权代表签字、盖条日期，即本合同的生效日期。如果发生以下情况，可以视为合同解除或终止：
(1)一方进入解体或倒闭阶段
(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债
(3)本合同已有效、全部得到履行
(4)双方共同同意提前解除合同
(5)按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
第十一条其他
本合同壹式二份，双方各执一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。
任一方均不得向第三方公开透露合同容，除非事先征得对方的同意。但是，如需将合同提交政府有关部门批准则不需对方事先同意。
未尽事宜由双方另行协商决定。甲方乙方附件附件一合同设备清单及价格(略)附件二原厂商提供的主要设备保修期(略)
甲方：________
乙方：____________
