染雾工程车辆加装合同范本 篇一
尊敬的甲方（以下简称“甲方”）：
甲方（公司名称）与乙方（公司名称）就工程车辆加装业务进行合作，特制定本合同，以明确双方的权利和义务。合同内容如下：
第一条 合同目的
本合同旨在规范双方在工程车辆加装方面的合作关系，明确双方的权利和义务。
第二条 合同内容
1. 甲方将提供工程车辆，并委托乙方对其进行加装。
2. 加装内容包括但不限于车载吊机、翻斗车斗、装载机铲斗等。
3. 加装所需材料和设备由乙方负责采购。
第三条 加装要求
1. 乙方应根据甲方提供的工程车辆的具体情况，进行加装设计和施工。
2. 乙方应确保加装后的工程车辆满足相关法律法规的要求和甲方的使用需求。
3. 加装过程中，乙方应确保施工质量，保证加装设备的安全可靠性。
第四条 付款方式
1. 甲方应按照乙方提供的项目预算，按阶段支付加装费用。
2. 甲方应在乙方完成加装工作后的十个工作日内，支付相应的款项。
第五条 违约责任
1. 任何一方未履行本合同约定的义务，均应承担违约责任。
2. 若因乙方原因导致加装设备损坏或发生事故，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条 争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 合同变更与解除
任何一方希望变更或解除本合同，应提前30天以书面形式通知对方，并经双方协商一致后进行变更或解除。
第八条 其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
2. 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公司名称）： 乙方（公司名称）：
法定代表人/授权代表： 法定代表人/授权代表：
签字： 签字：
日期： 日期：
工程车辆加装合同范本 篇二
尊敬的甲方（以下简称“甲方”）：
甲方（公司名称）与乙方（公司名称）就工程车辆加装业务进行合作，特制定本合同，以明确双方的权利和义务。合同内容如下：
第一条 合同目的
本合同旨在规范双方在工程车辆加装方面的合作关系，明确双方的权利和义务。
第二条 合同内容
1. 甲方将提供工程车辆，并委托乙方对其进行加装。
2. 加装内容包括但不限于车载吊机、翻斗车斗、装载机铲斗等。
3. 加装所需材料和设备由乙方负责采购。
第三条 加装要求
1. 乙方应根据甲方提供的工程车辆的具体情况，进行加装设计和施工。
2. 乙方应确保加装后的工程车辆满足相关法律法规的要求和甲方的使用需求。
3. 加装过程中，乙方应确保施工质量，保证加装设备的安全可靠性。
第四条 付款方式
1. 甲方应按照乙方提供的项目预算，按阶段支付加装费用。
2. 甲方应在乙方完成加装工作后的十个工作日内，支付相应的款项。
第五条 违约责任
1. 任何一方未履行本合同约定的义务，均应承担违约责任。
2. 若因乙方原因导致加装设备损坏或发生事故，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条 争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 合同变更与解除
任何一方希望变更或解除本合同，应提前30天以书面形式通知对方，并经双方协商一致后进行变更或解除。
第八条 其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
2. 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公司名称）： 乙方（公司名称）：
法定代表人/授权代表： 法定代表人/授权代表：
签字： 签字：
日期： 日期：
工程车辆加装合同范本 篇三
甲方;
乙方：
经甲乙双方共同协商，本着平等自愿的方式签订此合同，甲方将 出租车租给乙方，租期为壹年，租车开始时间20_年1月10日至终止时间20_年1月10日。(租金柒万元整)乙方在承租期间应按下列条件执行。
一、押金为人民币贰万元整(￥20_元)。
二、租金每月第一个月为6200元，其余每月5800元。
三、乙方租金必须在每月10日前向甲方交付下月租金，乙方如要不按日交付租金，甲方有权收回车辆，解除合同，押金不予返还。
四、甲方负责提供车辆的营运手续，但是各项费用由乙方自行承担如检车、保险、二保、缴费、修车费等，甲方概不负责。
五、乙方不得酒后或醉酒驾驶车辆，如要有类似情况让甲方发现，立即终止合同，押金全部扣除，不予返还。
六、乙方在租车期间发生一切事宜如(交通事故、被盗被抢、车辆起火、死亡)等由乙方全权负责，与甲方无关。
七、乙方在承租期间不得转租，不得随意破损车辆任何部位，车到更换机油时，必须更换，上述事宜如有违背。甲方将解除合同，押金不予返还。
八、甲方交给乙方车时，车辆状况一切完好，无碰撞部位，四条轮胎完好，车辆任何部件完好，乙方在返还车时，也必须向甲方当时交给乙方时一样，如有差错甲方从押金扣除，作为赔偿。
九、乙方在租车期间，不到期，擅自不租，甲方将押金全部扣除，作为补偿。
十、国家有一切策和乙方无关。
十一、乙方如果有交通事故，碰撞和车辆造成车辆损坏在修理时修复原样用原厂件，如有不一样按原价从押金中扣除。
十二、乙方必须每年缴纳强险、商业险、保额在30万元以上，车上人员乘客险，如不交这些保险后果自负，甲方任意处理。
十三、乙方违反上述中的规定条件，甲方有权即刻解除车辆合同，押金不予返还。
十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份签字后具有法律效力，如乙方违约，乙方负全部责任，担保人负连带责任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程车辆加装合同范本 篇四
甲方：
乙方：
丙方：
甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_________元，以宏府鲲翔九天项目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。
丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。 乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。
经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：
一、以房抵款金额及方式：
1、款 399136元，工程质保金不在抵扣范围内。
2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方协助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，如房款超过399136元，超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。
3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为： 399136元整)的工程款付款义务。
二、房屋有关状况：
1、具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。
2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行，所发生费用由丙方自行承担。
3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》)。产生费用均由丙方自行承担。
三、原合同工程结算、付款约定：
因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外，其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。
四、承诺：
1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、因房屋质量产生任何问题，由丙方直接与开发商联系，甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。且协议签订后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。
3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。
4、丙方签订此合同时，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时，均由丙方与开发商直接联系。
五、本协议签订后，丙方与开发商签订商品房买卖合同后，即为甲乙双方抵付行为完成。
六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。
八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
工程车辆加装合同范本 篇五
出租方： (以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《_合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，就乙方租用甲方设备事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、 设备配置
甲方将履带挖掘机设备，数量台，操作工人名，租赁给乙方项目部使用。 施工地点位于
二、 租赁期限
租赁时间自年月日至年月日，共计个月，如超出租期则按实际天数乘以每天元计收租金或另外协商。若因乙方原因，租用时间不足个月，甲方将按个月收取租金，并且设备进场费用由乙方负责，出场费由甲方负责。
三、 保证金
乙方在设备到达工地当日，必须向甲方支付保证金贰万元整。保证金不抵扣租金，合同期满后，双方进行合同结算，甲方扣除乙方应付款项后，多退少补，互不拖欠。
四、 租金计算及付款方式
1、 此设备按月计算租金，每月租金为元整(贰万捌仟元整)
2、 从设备到达乙方工地当日起(即年月日)计收租赁租金，至次月当日为上月租金结算日(以后类推)，到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用之当日为合同租金结算截止日。
3、 租金每月结算一次，乙方必须在每月结算日后三日之内支付当月全额租金，不得拖欠。如乙方逾期未付清全额租金，甲方每天将按所欠租金总额的3%收取滞纳金。并有权停止设备的使用，设备停止期间乙方照付租金，直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
4、 乙方每月以现金方式付款给甲方，甲方不负责提供发票。
五、 甲方职责和权利
1、 挖掘机配备壹名操作工人为乙方服务至合同期满。
2、 负责设备的维修、保养、辅油及其相应费用。
3、 甲方操作人员必须服从乙方工程合理的调度，随叫随到，与乙方搞好团结，认真完成合同所约定的任务。若无故不服从乙方调度，乙方则有权要求更换该操作人员。
4、 甲方操作人员有权拒绝不符合挖掘技术要求的挖掘操作。
5、 租赁期间，甲方的服务仅限于租赁设备的操作，对乙方的工程质量，工程进度，工程材料不承担任何连带责任。
6、 租赁期间，乙方无论因任何原因造成工期停顿，无论时间长短，甲方仍将按时向乙方计收租金。
六、 乙方职责和权利
1、 负责甲方设备的签收与保管，遗失，损坏照价赔付。
2、 保障设备及操作人员的安全，负责安排操作人员的食宿并承担其费用。
3、 乙方每月必须给甲方设备三天时间作为设备的维修保养工时，若因甲方设备自身原因，超出三天保养时间。乙方有权扣除超出时间的相应租金。
七、 其他约定
1、 设备的进场费用由乙方承担(总计元整)，进场时由乙方支付 元现金给拖车，退场时由甲方自行负责找拖车运输。
2、 未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用，由此造成的损失由乙方全部承担。
3、 若因乙方所提供的安全设施及防护力不强，或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故，则由乙方付全责。若因甲方操作人员自身违章作业造成设备及人员的安全事故，则由甲方操作人员自行负责。
4、 在合同终止前，乙方必须提前5天电话告知甲方，以便双方作好设备退场和租金结算工作，若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场，则视为乙方续租，甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
5、 挖掘机每月工作时间约定在240小时以内，如果超出约定时间，甲方则按超出时间每小时 元向乙方加收此租金。
6、 本合同未尽事宜，双方协商解决，并附协议。如有纠纷或协商未果，任何一方均可向甲方所在地人民诉讼。
本合同一式份，甲方执份，乙方执份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
身份证：身份证：
地址： 地址;
电话 ：电话：
签定时间及地点：签定时间及地点：
工程车辆加装合同范本 篇六
甲方：
乙方：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包形式：包工不包料，包质量，包安全，包工期，包保养。
4、工程承包内容：铝合金工程安装、
二、工程计量计价
1、工程计量:结算以施工铝窗的完成面积×单价。
2、工程计价:单玻29元/㎡ 中空玻璃32元/㎡、
三、工程质量：
1、外框安装要求，正,侧面偏差垂直度不大于3mm;；外框的水平度不大于2mm；标高于设计要求偏差不大于5mm；正，侧面中心线于设计要求偏差不大于3mm，门窗框的对角线长度误差不大于2mm、安装码连接四角的距离不大于200mm、其余中间的固定码不大于450mm，方可安装。
2、乙方在工程完工后,必须对自己所分包的工程项目进行自检，并确定达到合同要求的质量,方可通知甲方及施工员进行同步工程验收。
四、工程进度及工程进度款支付：
1、工程进度：
A、 乙方根据甲方施工进度计划要求，及时调整人力，确保进度要求。
2、工程进度款：
A、外框安装完分区分段验收合格付40%。
B、工程安装完分区分段验收合格付40%。
C、总工程验收合格付15%，扣留5%作保修金。
D、保修期2年,保修第一年没安装质量问题并按要求完成保修,满一年后付50%的保修金,如有质量问题发生,费用按责任分摊,扣乙方的承担部分后支付；保修期满，无质量问题，付清工程款。
五、 甲方的责任及义务：
A、及时把需要安装的配件和构件运到工地，并负责一切签证手续。
B、协调施工员管理，使乙方顺利施工。
C、及时组织技术交底，并组织施工员同步验收。
D、由于甲方造成乙方的失误,甲方按合理需求补偿乙方费用。
六、乙方的责任及义务：
A、服从甲方和施工员指挥，做到严格遵守一切操作规程，文明施工。
B、及时确保工期完工，达到质量要求。
C、严格按图纸施工，因自身的因素而造成的返工失误自行负责。
D、乙方在安装过程中，浪费玻璃材料应控制在8‰，超出部分应从安装费中扣除。
七、工伤事故：
A、工伤事故在5000元部分，乙方自行负责；超5000元部分，甲乙两方各承担50%。
八、因自然灾害，土建，施工员等不可抗拒因素而造成乙方失误或停工，甲方根据合理需要进行补偿乙方。
九、违约责任：
A、甲方未按期支付工程款，按规定赔偿乙方外，工期顺利进行。
B、乙方未按甲方指定施工，使工期延误，乙方赔偿甲方因此受到业主的处罚。
C、乙方未按甲方指定施工，造成返工浪费材料，乙方负责因此造成的赔偿。
十、双方在施工过程中造成的纠纷，不能达成共识，交由法律部门作仲裁处理。
十一、其它事项：
A、未尽事项，应友好协商。
B、乙方找人上岗必备三证:身份证,居住证,工作证;一卡:平安卡。
C、本合同经双方签字盖章后生效，工程款全部付清一个月内自行失效。
D、本合同一式二份，甲乙两方各执一份。
十二、其他条款:
1、乙方承诺:
A、乙方不得宴请甲方及监理人员。
B、乙方不得以任何形式行贿甲方或监理人员。
C、如违反上面承诺,乙方同意甲方将工程总款10%的.工程款不予结算。
D、乙方不得拖欠工人工资,必须在完工后一个月内支付工人工资。
E、如拖欠工人工资引起工人劳资纠纷影响到甲方声誉的,工资结算价按80%结算。
2、本合同签订后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充内容。
甲方：
乙方：
签字日期：
