屋顶施工合同范本简单版 篇一
屋顶施工合同
甲方:[甲方姓名/公司名称]
地址:[甲方地址]
电话:[甲方电话]
委托人:[甲方委托人姓名]
身份证号码:[甲方委托人身份证号码]
乙方:[乙方姓名/公司名称]
地址:[乙方地址]
电话:[乙方电话]
委托人:[乙方委托人姓名]
身份证号码:[乙方委托人身份证号码]
鉴于甲方拥有屋顶施工的需求,乙方有屋顶施工的能力和资质,双方经友好协商,达成以下合同:
一、工程内容
1.1 乙方将对甲方的屋顶进行施工,包括但不限于屋顶维修、屋顶防水处理等。
二、工程期限
2.1 乙方将在合同签订后的[工期]内完成屋顶施工工作。
三、工程费用
3.1 甲方应按照以下方式支付给乙方屋顶施工的费用:
(1)预付款:[预付款金额],在合同签订后[预付款比例]天内支付给乙方;
(2)工程进度款:[工程进度款比例]的费用在工程开始后[工程进度款比例]天内支付给乙方;
(3)竣工款:剩余费用在屋顶施工完成后[竣工款比例]天内支付给乙方。
四、质保期
4.1 屋顶施工完成后,乙方将提供[质保期]的质量保证期限,期间内如有质量问题,乙方将负责免费维修。
五、违约责任
5.1 如果乙方未按照合同规定时间完成施工工作,甲方有权要求乙方支付每日[违约金金额]的违约金;
5.2 如果甲方未按照合同规定支付费用,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付每日[滞纳金金额]的滞纳金。
六、争议解决
6.1 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律;
6.2 若双方因本合同发生争议,应友好协商解决,协商不成的,提交至乙方所在地的人民法院解决。
七、其他
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工且乙方收到全部款项之日终止;
7.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字: 签字:
日期: 日期:
屋顶施工合同范本简单版 篇二
屋顶施工合同
甲方:[甲方姓名/公司名称]
地址:[甲方地址]
电话:[甲方电话]
委托人:[甲方委托人姓名]
身份证号码:[甲方委托人身份证号码]
乙方:[乙方姓名/公司名称]
地址:[乙方地址]
电话:[乙方电话]
委托人:[乙方委托人姓名]
身份证号码:[乙方委托人身份证号码]
鉴于甲方拥有屋顶施工的需求,乙方有屋顶施工的能力和资质,双方经友好协商,达成以下合同:
一、工程内容
1.1 乙方将对甲方的屋顶进行施工,包括但不限于屋顶维修、屋顶防水处理等。
二、工程期限
2.1 乙方将在合同签订后的[工期]内完成屋顶施工工作。
三、工程费用
3.1 甲方应按照以下方式支付给乙方屋顶施工的费用:
(1)预付款:[预付款金额],在合同签订后[预付款比例]天内支付给乙方;
(2)工程进度款:[工程进度款比例]的费用在工程开始后[工程进度款比例]天内支付给乙方;
(3)竣工款:剩余费用在屋顶施工完成后[竣工款比例]天内支付给乙方。
四、质保期
4.1 屋顶施工完成后,乙方将提供[质保期]的质量保证期限,期间内如有质量问题,乙方将负责免费维修。
五、违约责任
5.1 如果乙方未按照合同规定时间完成施工工作,甲方有权要求乙方支付每日[违约金金额]的违约金;
5.2 如果甲方未按照合同规定支付费用,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付每日[滞纳金金额]的滞纳金。
六、争议解决
6.1 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律;
6.2 若双方因本合同发生争议,应友好协商解决,协商不成的,提交至乙方所在地的人民法院解决。
七、其他
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工且乙方收到全部款项之日终止;
7.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字: 签字:
日期: 日期:
屋顶施工合同范本简单版 篇三
甲方:
乙方:
一、项目建设所需资金:由乙方自筹解决。
二、由乙方负责项目融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置,项目产权归乙方所有。
1、甲方固定租赁费用:自光伏电站验收投入运行之日起20xx年内,按照1元/平方/月×实际租赁面积,每月一结算。
四、各方责任:
1、甲方责任:
(1)、积极配合乙方完成项目验收所需工作;
(2)、保证优先使用项目运行后所发电力,按月支付电费给乙方;
(3)、在项目建设和电站运营过程中,为加快项目进度,提高效率,全力配合乙方工作,提供便利;
(4)、在项目运行期内,确保电站不被人为破坏、受损或盗窃。如果上述情况发生,将承担维修职责或费用;
(5)、全面配合乙方申请国家各级政府的政策支持。
2、乙方责任:
(1)、负责项目建设所需资金的筹集;
(2)、负责项目设计、施工、验收和维护;
(3)、每月根据甲方所支付的电费,开具普通发票给甲方;
(4)、屋面电站维护以及因屋面电站原因导致的建筑物屋面防水维护:在产权转移前(1-20xx年)由乙方负责并承担相关费用;产权转移后(20xx年后)由甲方负责并承担相关费用。
五、电站产权转移
乙方有权将电站转移给第三方,甲方有优先购买权。电站转移给第三方后,本合同下乙方权力和义务由第三方承担。
六、违约责任:
1、甲方未按合同约定支付光伏电站月电费,逾期每天应支付所欠款项10%作为违约金支付给乙方。(注:甲方支付电费时间为乙方发票到达甲方2日内付清)
2、若电站运行未满20xx年需要拆除,如属乙方原因,乙方应承担屋面电站拆除和屋面恢复的全部费用以及给甲方造成的直接损失;如属甲方原因,甲方应按未满20xx年部分的电费收入赔偿乙方损失,损失额的计算公式为:电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)
3、任意单方面违背上述协议条款,按有关法律追究违约责任,并赔偿对方的一切经济损失。
七、争议的解决办法:协商或诉讼。诉讼由甲方所在地的人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表人签字:
代表人签字:
签约时间:___年___月___日
签约时间:___年___月___日
屋顶施工合同范本简单版 篇四
甲方:___
乙方:___
根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:___
2.工程地点:___食堂
3.工程内容:食堂屋顶防水及食堂室内粉刷(含人工、材料费)
二、合同工期:
计划开工日期:
计划竣工日期:
三、施工要求:
1、必须严格执行施工规范。安全操作。
2、施工期间乙方因工程需要使用该场地,乙方负责承担施工现场的清洁,做好施工现场保护及消防等工作。
3、乙方必须严格按照合同规定进行施工。
四、乙方在组织施工中必须按照甲方要求组织施工,要求全部过程合格标准;在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,材料损耗等产生的费用均由乙方自行负担。
五、验收工程、工程款及付款方式:乙方应主动配合甲方完成验收工作,该工程经甲方验收小组验收合格后,按工程实际造价(乙方提供发票)甲方付款。
六、在组织施工过程中,乙方应对施工人员进行安全教育,做好设施安全防护,如果乙方施工人员疏于防范,操作不规范等造成的安全事故均由乙方负责。
七、在组织施工过程中应科学规范,统筹安排,因乙方技术原因或操作不规范导致的其他损失,乙方必须向甲方承担。
八、对特别情况,尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效率,但不得与本合同抵触。
九、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,即双方签订之日起生效。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
___年___月___日___年___月___日
屋顶施工合同范本简单版 篇五
甲方:
乙方:
为保障由甲乙双方在本次屋面防水及卫生间防水施工中的权利和义务以及各自应承担的经济责任,依据《_合同法》,《_建筑法》等有关法律、法规、经甲乙双方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订此合同。
一、工程名称:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、合同签署地:长春市
二、工程内容、要注以及施工时间
1、乙方承做保利百合香湾一标段C区1#、6#、7#楼屋面及卫生间防水工程。
2、施工时间:20xx年6月6日至年月日。
3、施工要求:按施工规范操作。
三、承包方式、合同价格、付款方式
1、承包方式:清包
2、合同价格:(含高分子丙纶胶)
3、付款方式:屋面防水完付工程总造价45%,卫生间防水完付工程总造价50%,工程交工后7天内付剩余剩5%。
四、质量标准及保修
1、本次防水施工执行以下标准:《屋面工程技术规范》GB-20xx、《屋面工程质量验收规范》GB-20xx:
2、工程施工应满足《屋面工程质量验收规范》GB-20xx的规定。
3、本次屋面防水工程在无人为损坏的前提下,乙方免费保修5年(日期由验收合格单签出之日算起)。5年保修期间,在符合保修条件的情况下,乙方应在接到甲方发出的报修通知后,48小时内派人免费维修。
4、保修期内乙方应定期或不定期地进行质量回访,发现问题应及时修补,以保证业主的居住安全。
五、甲方责任
1、协调施工用水、电源;
2、派人监督本次防水工程,及时处理施工过程中出现的与甲方合同义务有关的问题。
六、乙方责任
1、乙方应当按照施工方案及标准要求,按时保证质量地完成施工工程;
2、服从甲方人员的监督、指导,遵守施工现场的各种规章、制度;
3、做好防水、防盗、防止人身伤害事故的预防工作,如发生人身伤害等各种事故,责任由乙方负责;
屋顶施工合同范本简单版 篇六
甲方(负责人):_________________
乙方(承包人):_________________
根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
一、建筑工程概况
开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。
二、合同价:本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。
1.承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。
3.工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。
三、双方的责任
1.本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。
2.工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。
3.乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。
四、结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。
五、如未尽事宜由双方协商解决。
六、本合同一式二份,双方各执一份。
甲方签字(手印):_________________乙方签字(手印):_________________
_________________年_________________月_________________日_________________年_________________月_________________日