染雾厂房钢结构安全合同范本 篇一
厂房钢结构安全合同
甲方：（以下简称“业主”）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（以下简称“承包商”）
地址：
联系人：
电话：
根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着互利互信、平等自愿的原则，就厂房钢结构安全工程的承包事宜达成以下合同：
第一条 合同目的
本合同的目的是明确甲乙双方的权利义务，确保厂房钢结构安全工程按照合同约定的质量、工期、费用等要求进行，保障工程的安全可靠。
第二条 工程范围
1. 承包范围：厂房钢结构安全工程的设计、施工、监理等全过程。
2. 工程位置：（详细地址）
3. 工程内容：（具体工程内容）
第三条 工程质量要求
1. 承包商应制定符合国家标准的厂房钢结构安全施工方案，并严格按照方案执行。
2. 承包商应选用符合国家标准的钢材和焊接材料，确保工程的质量和安全。
3. 承包商应按照设计要求和施工规范进行施工，保证工程的结构稳定、强度合格，并严禁出现质量隐患。
第四条 工程进度管理
1. 承包商应制定合理的工期计划，确保工程按照合同约定的时间节点进行。
2. 承包商应及时报告工程进展情况，并与业主协商解决工程进度延误问题。
3. 若因承包商原因导致工程延误，承包商应承担相应的违约责任。
第五条 工程费用支付
1. 工程费用总额为（具体金额），甲方按照以下方式支付：
（1）预付款：工程总额的30%作为预付款，在签订合同后3个工作日内支付。
（2）进度款：工程进度按照合同约定的时间节点支付。
（3）竣工验收款：工程竣工后，经甲方验收合格后支付。
2. 工程费用支付方式：（具体支付方式）
第六条 合同变更和解除
1. 若因不可抗力等原因，导致工程无法按照合同约定进行，双方应及时协商解决，如无法解决，可协商解除合同。
2. 若因承包商原因导致工程质量严重不符合要求，甲方有权解除合同，并追究承包商的责任。
第七条 争议解决
本合同的解释和履行均适用中华人民共和国相关法律法规。对于因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
第八条 合同生效和效力
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的附件与合同具有同等效力。
甲方（业主）： 乙方（承包商）：
日期： 日期：
厂房钢结构安全合同范本 篇二
厂房钢结构安全合同
甲方：（以下简称“业主”）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（以下简称“设计单位”）
地址：
联系人：
电话：
根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着互利互信、平等自愿的原则，就厂房钢结构安全工程的设计事宜达成以下合同：
第一条 合同目的
本合同的目的是明确甲乙双方的权利义务，确保厂房钢结构安全工程的设计按照合同约定的质量、工期、费用等要求进行，保障工程的安全可靠。
第二条 设计范围
1. 设计范围：厂房钢结构安全工程的结构设计、施工图设计等全过程。
2. 设计位置：（详细地址）
3. 设计内容：（具体设计内容）
第三条 设计质量要求
1. 设计单位应根据国家标准和相关规范，制定符合工程需求的设计方案。
2. 设计单位应对厂房钢结构进行合理的受力分析和结构计算，确保工程的结构稳定和强度合格。
3. 设计单位应制定相应的施工图设计，确保施工过程中的安全和质量。
第四条 工程进度管理
1. 设计单位应按照合同约定的时间节点提交设计方案和施工图设计。
2. 设计单位应及时协调解决设计中的技术问题，确保工程设计进度。
3. 若因设计单位原因导致设计进度延误，设计单位应承担相应的违约责任。
第五条 设计费用支付
1. 设计费用总额为（具体金额），甲方按照以下方式支付：
（1）预付款：设计费用总额的30%作为预付款，在签订合同后3个工作日内支付。
（2）进度款：设计进度按照合同约定的时间节点支付。
（3）最终款：设计完成并通过验收后支付。
2. 设计费用支付方式：（具体支付方式）
第六条 合同变更和解除
1. 若因不可抗力等原因，导致设计工作无法按照合同约定进行，双方应及时协商解决，如无法解决，可协商解除合同。
2. 若因设计单位原因导致设计质量严重不符合要求，甲方有权解除合同，并追究设计单位的责任。
第七条 争议解决
本合同的解释和履行均适用中华人民共和国相关法律法规。对于因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
第八条 合同生效和效力
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的附件与合同具有同等效力。
甲方（业主）： 乙方（设计单位）：
日期： 日期：
厂房钢结构安全合同范本 篇三
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《_合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下：
第一条：工程内容和承包范围
1、工程内容：
2、承包范围：
第二条：合同价款及承包方式
1、合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开发票，不计任何额外费用。
2、承包方式：按工程内容采取包工包料方式。
第三条：工期要求
本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证为准。
第四条：工程款支付及结算
工程造价元;车棚钢结构元;地面含挖土方浇捣光面元。工程总造价元，其中钢结构元，泥工元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为保质金，一年内无质量问题付清余款。
第五条：工程质量
1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。
2、质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。
3、乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。
第六条：安全生产、文明施工
乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。
第七条：甲、乙双方义务
1、甲方责任：
(1)负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明生产。
(2)按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。
2、乙方责任：
(1)乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。
(2)乙方必须服从甲方管理人员的指挥，按安全技术规范进行施工，并达到国颁验收标准，如有违反，工程师有权提出停工或责任乙方返工。
工程质量、工期发生严重问题，或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工，由此造成的损失概由乙方负责。
(3)乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点，保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场，做到工完场清。
第八条：工程验收
1、乙方认为工程具备竣工验收条件，通知甲方验收。
2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁，甲方提出整改意见，整改完毕后再组织验收。
第九条：保修期和最后结算
本工程以诚信为本，在保修期内(竣工验收之日起计算)乙方认真履行责任。做到服务周到，随叫随到，保证保修的质量，若乙方不予以配合，甲方有权请他人代为整修，所产生的费用由乙方负责。
第十条：附则
1、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧，双方签订补充协议。
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。
甲方：(签章)
乙方：(签章)
年 月 日
厂房钢结构安全合同范本 篇四
发包方：(全称)（以下简称甲方）
承包方：(全称)(以下简称乙方）
甲方因生产需要，拟在厂区(别桥镇绸缪化工园区6幢5号)建造厂房一幢，现将钢结构制作及吊装进行承包，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、承包方向发包方承诺按图纸或口头约定进行施工，发包方要求进行钢结构放样，并负责放置预算埋螺杆。如有错误，损失由承包方承担。
二、工程造价：面积约制作，进场运输吊装费、除锈、油漆，包括油漆材料。其余材料由发包方提供，造价为人民币位+行车吨位)*800吨位计算。
三、质量保证及安全施工：安全规范，施工中一切安全事故与责任由承包方负责。四、发包方要求承包方必须投保，内容包括：危险工种人员必须办理人身保险。
五、工程款支付：工程完成后10天内付清工程全款。六、本合同一式二份，发包方与承包方各执一份。附：合同签定地点溧阳市万达金属冷拔有限公司，变动，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
厂房钢结构安全合同范本 篇五
甲方：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________(以下简称乙方)
根据《_合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称：_____型广告塔_____座
2、工程地点：__________________________。
二、工程内容
1、依据甲乙双方确认的《________》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍_____漆(_____色)，工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《_____》型广告塔_____座。
2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。
三、承包方式和造价
《___...
厂房钢结构安全合同范本 篇六
施工合同书工程名称：
__年__月__日
合同书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程名称
工程名称：
工程地点：
第二条工程承包范围
第三条合同工期加工__作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至__年__月__日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至__年__月__日，总日历天数_日历天。
第四条质量标准
工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。
第五条合同价款与支付
一、合同价款：
二、工程量增加：
1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；
2、追加的合同价款与工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；
2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%
3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95%
4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。
第六条发包人工作
（1）发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；
（2）确定水准点与座标控__点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；
（4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。
第七条承包人工作
（1）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；
（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；
（3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；
（4）遵守____有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。
第八条工期顺延
因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。
1、发包人未能协调准备好开工条件；
2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；
3、设计变更和工程量增加；
4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；
5、不可抗力因素。
第九条安全责任
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的`监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
第十条工程竣工
1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；
2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。
3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。
4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。
第十一条违约责任
1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；
2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；
3、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；
4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（GF—1999—0201）通用条款协商解决；
5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民____起诉。第十二条合同生效
合同订立时间：__年___月____日
合同订立地点：____发包人办公室_______
本合同双方约定签字、盖章后生效。
本合同一式四份，签字盖章有效。
发包人：（签字、盖章）：承包人：（签字、盖章）
委托代理人：委托代理人：
