染雾工程索赔申请书范文 篇一
尊敬的工程承包方：
您好！我是XXX工程公司的负责人，我写此信是为了对我们之间的工程合同进行索赔申请。根据我们之间签订的合同，您承诺按时按质完成工程，并支付相应的工程款项。然而，由于您方面的原因，我们遇到了一系列的问题和困扰，导致我们无法按照合同要求进行工程的顺利进行。
首先，根据合同的规定，您应当提供完整和准确的施工图纸和设计文件。然而，在工程进行过程中，我们发现您提供的施工图纸存在严重的问题，与实际情况不符。这导致我们不得不停工，并重新设计和调整工程方案。这不仅浪费了我们大量的时间和人力资源，也增加了我们的成本。因此，我们要求您为此负责，并承担我们因此而产生的额外费用。
其次，您在工程过程中的管理不善也给我们带来了很大的困扰。根据合同的约定，您应当提供足够的材料和设备，并保证施工的顺利进行。然而，在实际施工中，我们发现您提供的材料质量不合格，设备也经常出现故障。这不仅延长了我们的工期，还增加了我们的成本。我们要求您为此负责，并赔偿我们因此而遭受的损失。
最后，由于您方面的原因，我们的工人在工程施工过程中发生了意外伤害。根据合同的规定，您应当提供足够的安全保障措施，保证工人的人身安全。然而，在实际施工中，我们发现您并没有采取必要的安全措施，导致我们的工人受伤。我们要求您为此负责，并支付我们因此而产生的医疗费用和工人的赔偿金。
综上所述，由于您方面的原因，我们遭受了一系列的损失和困扰。根据合同的规定，我们要求您承担相应的责任，并赔偿我们因此而遭受的损失。我们希望能够通过友好的协商解决这个问题，避免进一步的纠纷和损失。如果我们无法达成一致，我们将不得不采取法律行动来维护我们的权益。
谢谢您对此事的关注，期待您的回复。
XXX工程公司负责人
日期：XXXX年XX月XX日
工程索赔申请书范文 篇二
尊敬的工程承包方：
您好！我是XXX工程公司的负责人，我写此信是为了对我们之间的工程合同进行索赔申请。根据我们之间签订的合同，您承诺按时按质完成工程，并支付相应的工程款项。然而，由于您方面的原因，我们遇到了一系列的问题和困扰，导致我们无法按照合同要求进行工程的顺利进行。
首先，根据合同的规定，您应当提供完整和准确的施工图纸和设计文件。然而，在工程进行过程中，我们发现您提供的施工图纸存在严重的问题，与实际情况不符。这导致我们不得不停工，并重新设计和调整工程方案。这不仅浪费了我们大量的时间和人力资源，也增加了我们的成本。因此，我们要求您为此负责，并承担我们因此而产生的额外费用。
其次，您在工程过程中的管理不善也给我们带来了很大的困扰。根据合同的约定，您应当提供足够的材料和设备，并保证施工的顺利进行。然而，在实际施工中，我们发现您提供的材料质量不合格，设备也经常出现故障。这不仅延长了我们的工期，还增加了我们的成本。我们要求您为此负责，并赔偿我们因此而遭受的损失。
最后，由于您方面的原因，我们的工人在工程施工过程中发生了意外伤害。根据合同的规定，您应当提供足够的安全保障措施，保证工人的人身安全。然而，在实际施工中，我们发现您并没有采取必要的安全措施，导致我们的工人受伤。我们要求您为此负责，并支付我们因此而产生的医疗费用和工人的赔偿金。
综上所述，由于您方面的原因，我们遭受了一系列的损失和困扰。根据合同的规定，我们要求您承担相应的责任，并赔偿我们因此而遭受的损失。我们希望能够通过友好的协商解决这个问题，避免进一步的纠纷和损失。如果我们无法达成一致，我们将不得不采取法律行动来维护我们的权益。
谢谢您对此事的关注，期待您的回复。
XXX工程公司负责人
日期：XXXX年XX月XX日
工程索赔申请书范文 篇三
现今社会公众的追求意识不断提升，我们都会用到申请书，我们在写申请书的时候要注意语言简洁、准确。大家知道申请书的格式吗？以下是小编为大家收集的工程索赔申请书范文（通用13篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程索赔申请书1
致：________________(监理单位)
根据施工合同条款条的规定，由于_____________________的原因，我方要求索赔金额(大写)____________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：________________。
索赔金额的计算：_______________________。
附：证明材料
承包单位(章)：__________
项目经理：_____________
日期：_____________
工程索赔申请书2
致陕北矿业有限责任公司技改部、陕西中安监理公司：
我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。
1：我方从2015年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：
5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。
1）：人工费：管理人员：五人x7=35日x1.5=52.5工日。施工人员：21人x7=147日x1.5=20工日。
2）：机键费：压路机7x一小时400元x12=33600元装栽机7x一小时200元x12=16800元；在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用：
中午10：00左右停电至21日中午11：30来电共计：停工工时25.5小时。
1）：管理人员：5人x25.5/8=16.2工日。
2）：钢筋工：8人x25.5/8=25.5工日。
3）：木工班：17x25.5/8=54.2工日。
4）：施工班：22人x25.5/8=70.13工日。
5）：其他工人：12x25.5/8=38.32工日。
以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。
工程索赔申请书3
致：(监理单位)____________
根据施工合同条款___条的规定，由于_______________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：____________
索赔金额的计算：____________
附：证明材料
承包单位(章)__________
项目经理_____________
日期_____________
二、工程索赔的条件
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。
6、物价上涨,法规变化及其他。
三、索赔程序
1、索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。
2、发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。
4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
综上所述，工程索赔申请书中应当写明工程的名称，以及要求索赔的原因，还要对索赔的金额进行明确，应当将申请书发向监理工程师，监理工程师在受到索赔申请书以后会进行审查，如果情况属实的会要求承包人进行赔偿。
工程索赔申请书4
由____投资，由______代理的______工程于__年__月__日地网上公开招标，我公司按招标文件要求投标并中标。
从招标之日起，我公司按程序已缴了保证金28万元。中标公示后，按中标30日内，我公司多次催贵方签订施工合同，超过中标通知书规定时效内，贵方未履行与本公司签订施工合同的责任和义务，也未在时效内提出合理理由和及时返还我方保证金，因此贵方违返了大连市建设工程项目招投标相应规定，因此对我公司造成以下损失：
1、购买招标文件500元；
2、按程序做投标文件及费用30000元；
4、投标保证金28万元利息；
5、做工程预备金300万的利息；
6、班子成员费用（因工期为300天，班内所有管理人员均为年工资）。
项目经理：15万元
技术负责人：12万元
施工员：12万元
带工：10万
放线员：8万
安全员：6万元
质检员：6万元
档案员：5万元
材料员：4.5万元
（1）机械设备费用（包括塔吊、卷杨机、搅拌机、围弯机、切断机等）已签定购买合同，交付定金20万元，违约扣除50%。
（2）钢材已签定购买合同，交付定金40万元，违约扣除50%
（3）脚手架已签定购买合同，交付定金10万元，违约扣除50%。
（4）模板已签定购买合同，交付定金30万元，违约扣除50%。
总计：____元
以上情况属实，请贵方审核。
集于以上原因，我公司经过认真考虑审请贵方将______工程继续由我公司承包施工，若贵方不能将此工程交由我分司承包施工，请贵方对我公司就该工程前期准备所花费的费用给于补尝。
工程索赔申请书5
_______货运有限责任公司：
20____年____月____日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘x(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于20____年____月____日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。
此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：
破损部位及程度费用(元)上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆1300.00温室：合页部分及四个边角破裂1900.00横梁：中间部分压损800.00电机上罩50.00包装箱450.00修理设备运输费400.00设备修理人工费1200.00费用合计6100.00以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。
顺祝商祺!
北京________有限责任公司
20____年____月____日
工程索赔申请书6
赔偿请求人：_______________
委托代理人：_______________
赔偿请求人因______________________________（赔偿义务机关全称）于______年______月______日错误做出的______（司法行为），给自己的合法权益造成了损害，现请求赔偿。
具体赔偿请求是：_____________________________________________
请求赔偿的事实和理由是：_____________________________________
此致
______（赔偿义务司法机关全称）
赔偿请求人：______
委托代理人：______
____年____月____日
工程索赔申请书7
申请人：__________，男，汉族，初中文化，出生于1970年4月。
工作单位：
住址：
电话：
被申请人：
地址：
法定代表人：
电话：
业务人员：
仲裁请求：
一、请求裁决申请人与被申请人解除事实劳动关系；
二、请求裁决被申请人依法支付140811元因工受伤的相关费用，合计________元(________元整)具体如下：
1、住院期间生活补助：4480元(35元x2/人x80天)；
2、住院期间工资：57810元(2710/30x80)；
3、住院期间家人的护理费：3840元(45x80天)；
4、一次性医疗补助：5420元(2710元x2月)；
5、一次性伤残就业补助：32520元(2710元x12月)；
6、一次性伤残补助金：24390元(2710元x9月)；
7、鉴定费：300元；
8、第二次手续费4800元。
9、煤矿企业伤残赔偿(131号令)：65040元(271元x12月x2)；
事实及理由：
20____年8月15日，申请人______在煤矿井下砌碹时被矸石砸伤左脚，被送往宣威市中医院医治，经医院初步诊断为：
1、右足背挫裂伤；
2、左第五指骨开放性骨折；
3、左足背异物残留；
4、左第二趾骨撕脱性骨折。
曲靖市人力资源和社会保障局于____年____月____日会议讨论决定予以认定为工伤(曲人工认字【20xx】第____号)。20____年____月____日经曲靖市劳动能力鉴定委员会鉴定为九级伤残(曲人鉴委字〔20xx〕第____号)。
综上所述，申请人因工受伤，依法应享受工伤的相关待遇，请贵委支持申请人的请求为谢。
此致
宣威市劳动仲裁委员会
申诉人：______
20____年____月____日
工程索赔申请书8
致____________(监理单位):
根据施工合同条款第条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：
索赔金额的计算：
附：证明材料
承包单位(章)__________
承包单位(章)__________
项目经理_____________
日期_____________
工程索赔相关知识：
工程索赔的程序：
(1)索赔事件发生后28日内，向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28日内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28日内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28日内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
签名：_________
日期：____年____月____日
工程索赔申请书9
1、索赔成立
（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
2、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
3、索赔事项概述由我单位承建的，于20____年12月27日举行开工典礼，于20____年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20____年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20____年4月26日开始复测a区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
4、索赔项目索赔事件性质分以下几种：
（1）工期延长索赔；
（2）工程变更索赔；
（3）工程中断索赔；
（4）工期终止索赔；
（5）工程加速索赔；
（6）意外风险和不可预见因素索赔；
（7）其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：
①人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的.人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
②施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
③管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
④利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
6、索赔计算：工程延期索赔
（1）人工费：工日：1754工日=918工日人员窝工按照定额单价乘以0.75，52.23元x0.7x918=35960元工资上涨费不予考虑。
（2）施工机械费：____________。
（3）管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.7÷120x54=558427元
（4）利息履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。1150000元x54÷30x5.6%=115920元
（5）措施费合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.67÷120x54=171652元工程延期索赔合计：1227559元
7、工程变更的索赔原设计a区挖方211490立方米，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551立方米，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/立方米，原单价为10.12元/立方米，工程变更索赔金额为：________元索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元
索赔说明：
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
工程索赔申请书10
____________公司：
我叫______，男，身份证号码是：________________系____县____镇____村五组村民，是____中学九年级学生______（男，身份证号码是：____________________________________，________年____月参加贵公司团体平安保险，____的父亲，被保险人______在______医院被确诊患____________病，经多方医治无效，于________年__月____日死亡。
今委托被保险人______的母亲______，女，系____县______镇______村五组村民，身份证号码：____________________________________，办理被保险人______的保险理赔事宜，特提出理赔申请望予以接纳办理。
此致
敬礼
申请人：______
____年____月____日
工程索赔申请书11
申请人：________
性别：______
年龄：____岁
身份证号：____________________
住址：____________________
电话：____________________
被申请人：某某公司事实与理由申请人某某系某某公司的职工，在工作期间出现工伤。现经某某市人力资源和社会保障局工伤等级。诊断结论为：右手环指中节中部离断、功能完全丧失，右手中指开放伤、功能部分丧失。为玖级。遂请被申请人支付申请人如下费用：
1、一次性工伤医疗补助金。标准为离岗前10个月的本人工资。
2、一次性伤残就业补助金。标准为离岗前8个月的本人工资。
3、一次性伤残补助金。标准为玖级伤残为9个月的本人工资。共计27个月，田莉的离岗前平均工资为1500元。共计金额为40500元整。
申请人:________
____年____月____日
工程索赔申请书12
申请人：____，男、汉族、干部，19____年____月____日出申请人生，在五寨县地税局三岔税务所工作，现住________县地税局家属楼2栋东单元401室。
请求事项：
1、恳请给予受害人尹卯文在工作和生活上大力的帮助和多方的照顾。
2、赔偿受害人尹卯文医药费、住院期间生活费、一次性医疗补助金等共________元。
事实和理由：在20____年9月28日下午3时30分左右，刘文兵所长驾驶车牌号为晋HW____轿车带领尹卯文、徐世峰去新寨乡新寨村清查漏管户，途中由于长时间堵车，当走到殷家湾大桥大约5时30分左右，不幸被韩文军驾驶的拉煤大车发生车祸，造成刘文兵死亡；尹卯文、徐世峰受重伤。事故发生后，经五寨县公安局交警大队认定，韩文军负事故的全部责任。申请人尹卯文受伤后立即送往县人民医院急诊科抢救治疗。次日入住山西省人民医院骨科治疗。
诊断为：
1、左肩部、胸部软组织损伤。
2、口唇部、左手背部皮肤裂伤。
3、右侧胸腔积液。
4、脑外伤综合症。于同年10月14日出院。受伤给本人带来了莫大的伤害，导致本人身体和心里受到严重摧残，致使本人一直未能正常生活和工作。出院后本人常常伴有头晕脑闷，精神不振，记忆力急剧下降，心烦意乱，时常还有失控现象，后又经多方医院检查，医生嘱托还需继续休养治疗，直到恢复正常为止。现经忻州人力资源和社会保障局于20__年__月__日作出（20xx）第0012号WZ忻人社工认字《工伤认定决定书》，申请人受伤系工伤。
综上所述，恳请给予申请人尹卯文在工作和生活上大力的帮助和多方的照顾。赔偿尹卯文医药费15366.81元；陪侍费1800元；住院期间生活费、营养费2500元；交通费2670元；一次工伤性医疗补助金27800元；精神损害抚慰金16000元，共合计66136.51元。
此致
申请人：____________
20____年____月____日
工程索赔申请书13
结案报告单位：____
人事行政部伤（亡）职员工基本信息：
工号姓名____性别____入职时间________
工伤经办人：________岗位名称：________身份证号：________
工伤事故认定鉴定以及费用支付情况：______________________。
工伤事故认定/鉴定以及费用支付情况认定鉴定以及费用支付情况：
20____年__月__日，____在车间工作时，不慎右手无名指被装框机夹伤，自____年__月__日至__年__月____日在________医院住院治疗，医疗诊断为：__________。根据《工伤保险条例》第十四条第（一）款有关规定，经南昌市劳动和社会保障局作出：该职工此次受到的伤害为工伤，并经南昌市劳动能力鉴定委员会根据医疗诊断结论和专家组的鉴定意见，对照《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》（GBT16180）综合鉴定。
鉴定结论为：劳动功能障碍（伤残）____。该员工对以上结果表示无异议。该员工住院治疗费用________元，员工本人垫付治疗费用______元。工伤保险报销医疗费用______元，以及____级伤残补助金____元，其中公司承担医疗费用______元。以上两笔费用已于____年____月____日转入该员工工资账户（______________）中。
