染雾视频监控工程施工合同 篇一
在现代社会中，视频监控系统已经成为一个不可或缺的安全保障工具。为了确保视频监控系统的正常运行和有效性，施工合同的签订是至关重要的。本篇文章将从合同的主要条款、合同的履行和解除以及合同的争议解决等方面来探讨视频监控工程施工合同。
首先，视频监控工程施工合同的主要条款应包括工程范围和内容、工期、质量要求、施工方案和费用等方面。工程范围和内容应明确规定视频监控系统的具体要求和功能，以确保施工符合需求。工期的约定是为了保证施工按时完成，以便及时投入使用。质量要求是确保视频监控系统的稳定性和可靠性的重要条件。施工方案应详细列出具体的施工步骤和措施，以确保施工的顺利进行。费用方面应明确规定工程的总造价、付款方式和变更费用等。
其次，视频监控工程施工合同的履行和解除是保证合同有效性的重要环节。施工方应按照合同约定的工期和质量要求，按照施工方案进行施工。同时，施工方还应遵守相关法律法规和技术标准。如果合同的任何一方未能按照合同履行自己的义务，对方有权解除合同，并可以要求违约方承担相应的违约责任。合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，并进行相应的争议解决。
最后，视频监控工程施工合同的争议解决是保证合同顺利进行的重要保障。当合同的履行发生争议时，双方应通过协商解决。如果协商不成，双方可以通过仲裁或诉讼等方式进行争议解决。在争议解决的过程中，双方应秉持公平、公正、诚信的原则，确保争议能够得到妥善解决。
综上所述，视频监控工程施工合同的签订对于保障视频监控系统的正常运行和有效性至关重要。合同的主要条款应明确规定工程范围和内容、工期、质量要求、施工方案和费用等。合同的履行和解除是保证合同有效性的重要环节，双方应按照合同约定履行自己的义务，履行不符合合同约定的义务的一方应承担相应的违约责任。合同的争议解决是保证合同顺利进行的重要保障，双方应通过协商解决争议，如协商不成可以通过仲裁或诉讼等方式进行解决。只有在合同的签订、履行和解除以及争议解决等方面做好相应的规定和措施，才能确保视频监控工程施工合同的有效性和顺利进行。
视频监控工程施工合同 篇二
视频监控工程施工合同是指在视频监控系统建设和安装过程中，双方通过签订合同来约定各自的权利和义务，以确保工程质量、工期和费用等方面的合理安排和实施。本篇文章将从合同的必要性、合同的主要内容和注意事项等方面来探讨视频监控工程施工合同。
首先，视频监控工程施工合同的签订是确保工程顺利进行和实施的必要性所在。通过合同的签订，双方可以明确各自的权利和义务，以及工程的范围、内容和要求等。同时，合同的签订还可以规定工程的工期和费用等，以确保工程按时完成和合理付款。此外，合同的签订还可以约定工程的质量要求和验收标准，以确保工程的质量符合相关要求。
其次，视频监控工程施工合同的主要内容包括工程范围和内容、工期、质量要求、施工方案和费用等。工程范围和内容应明确规定视频监控系统的具体要求和功能，以确保施工符合需求。工期的约定是为了保证施工按时完成，以便及时投入使用。质量要求是确保视频监控系统的稳定性和可靠性的重要条件。施工方案应详细列出具体的施工步骤和措施，以确保施工的顺利进行。费用方面应明确规定工程的总造价、付款方式和变更费用等。
最后，视频监控工程施工合同的注意事项包括合同的书面形式、约定的明确性和合同的解释等。合同应以书面形式进行签订，并由双方共同签字或盖章确认。合同的约定应明确具体，以避免产生歧义和争议。合同的解释应参照相关法律法规和技术标准进行，以确保合同的有效性和合理性。
综上所述，视频监控工程施工合同的签订是确保工程顺利进行和实施的必要性所在。合同的主要内容包括工程范围和内容、工期、质量要求、施工方案和费用等。在合同的签订过程中应注意合同的书面形式、约定的明确性和合同的解释等。只有在合同的签订、内容和注意事项等方面做好相应的规定和措施，才能确保视频监控工程施工合同的有效性和顺利进行。
视频监控工程施工合同 篇三
甲方：__________
乙方：__________
依照《民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程范围：监控
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价：
合同金额：
工程在本监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干；超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
1．乙方未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2．乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，线材按实际用量计算。
3．在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
4．由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
（3）乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
五、工程项目建设期限：
合同签定后___日内进场施工。___年___月___日开工，___年___月___日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
六、售后服务：
1．乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理，保持期限为一年。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2．凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在24小时内响应。
3．乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。
七、竣工验收及付款方式：
项目布线施工完毕，甲方支付乙方材料和施工费___元，等装修完毕后安装摄像头并调试，验收合格后___天内付清余款。
八、约定事项
（1）为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
（2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
（3）附件1作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1．乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
2．在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项。
十、合同按《民法典》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交甲方当地仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
十三、合同一式两份，由甲方执一份。
十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：___ 法定代表人（签字）：___
_________年____月____日 _________年____月____日
视频监控工程施工合同 篇四
委托方 (以下简称甲方):
施工队(以下简称乙方):
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址：
二、价格
清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下:
三、工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天
四、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。
五、垃圾清运
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾应日日清
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
六、劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。
4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。
6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
七、施工机具
1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。
八、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
九、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
十、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的工程施工报价单。
3、 乙方开出的辅助材料采购清单。
十一、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十二、装修要求
A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：
1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的.管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-2000 进行施工。
6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。
8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。
10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
十三、附加条款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
视频监控工程施工合同 篇五
甲 方：_________
乙 方：_________
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。
乙方具体负责：
(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装
(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试
(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；
(4) 整个弱电工程采购部分包括：
除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
（1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________
地 址：_________地 址：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐 号：_________帐 号：_________
签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________
视频监控工程施工合同 篇六
甲方（需方）：_______
乙方（供方）：_______
根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：
一、设备及安装总造价：
人民币_______元（大写：元整），（附详细子目设备清单）。
二、付款方式：
1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价_______%的首付款人民币_______元）。
2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页（设备清单）所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的_______%，计人民币_______元）。
3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的_______%，计人民币_______元（大写：_______。）
4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的_______%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在壹年后支付给乙方。
三、甲乙双方责任
1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行。
2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修壹年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。
四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，起生效。
甲方签字：_______
乙方签字：_______
_______年_______月
