染雾简单建设工程项目施工合同范本 篇一
一、合同双方
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
二、项目概述
甲方委托乙方承包以下简单建设工程项目（以下简称“本项目”）：
项目名称：
项目地点：
项目规模及内容：
工期：
合同价款：
合同约定的支付方式：
三、合同义务
1. 乙方应按照甲方的要求，按时按质完成本项目，并保证工程质量符合国家相关标准和技术规范。
2. 甲方应按照合同约定的支付方式及时支付合同价款，并提供必要的工程设计、施工许可证等相关文件。
3. 甲方应提供必要的场地、设备、材料等，并确保工地的安全环境。
4. 乙方应按照相关法律法规和合同约定，履行施工现场的安全生产责任，确保工人的人身安全。
四、工期和价款支付
1. 本项目的工期为从合同签订之日起计算，具体工期为___天/月/年（自行填写）。
2. 乙方应按照工程进度，分阶段向甲方提交工作进展报告，并根据实际工程进度进行支付。
3. 甲方应在乙方完成工程并经甲方验收合格后，按照合同约定的支付方式及时支付相应的款项。
五、保证金和违约责任
1. 甲方应在合同签订之日起向乙方支付保证金，金额为合同总价款的___%（自行填写）。
2. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方式为每延迟一天支付合同价款的___%（自行填写）。
3. 若乙方未按照合同约定的质量要求完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并在整改后重新验收。如乙方未能按要求整改，甲方有权解除合同并要求乙方支付相应的违约金。
4. 若甲方未按照合同约定的支付方式及时支付合同价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为每延迟一天支付款项的___%（自行填写）。
六、争议解决
本合同的解释和争议解决适用于中华人民共和国法律，并提交___市（自行填写）人民法院诉讼解决。
七、其他约定
1. 本合同的所有修改、补充协议需要双方书面确认方可生效。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并终止于合同约定的工程竣工验收之日。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
简单建设工程项目施工合同范本 篇二
一、合同双方
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
二、项目概述
甲方委托乙方承包以下简单建设工程项目（以下简称“本项目”）：
项目名称：
项目地点：
项目规模及内容：
工期：
合同价款：
合同约定的支付方式：
三、合同义务
1. 乙方应按照甲方的要求，按时按质完成本项目，并保证工程质量符合国家相关标准和技术规范。
2. 甲方应按照合同约定的支付方式及时支付合同价款，并提供必要的工程设计、施工许可证等相关文件。
3. 甲方应提供必要的场地、设备、材料等，并确保工地的安全环境。
4. 乙方应按照相关法律法规和合同约定，履行施工现场的安全生产责任，确保工人的人身安全。
四、工期和价款支付
1. 本项目的工期为从合同签订之日起计算，具体工期为___天/月/年（自行填写）。
2. 乙方应按照工程进度，分阶段向甲方提交工作进展报告，并根据实际工程进度进行支付。
3. 甲方应在乙方完成工程并经甲方验收合格后，按照合同约定的支付方式及时支付相应的款项。
五、保证金和违约责任
1. 甲方应在合同签订之日起向乙方支付保证金，金额为合同总价款的___%（自行填写）。
2. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方式为每延迟一天支付合同价款的___%（自行填写）。
3. 若乙方未按照合同约定的质量要求完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并在整改后重新验收。如乙方未能按要求整改，甲方有权解除合同并要求乙方支付相应的违约金。
4. 若甲方未按照合同约定的支付方式及时支付合同价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为每延迟一天支付款项的___%（自行填写）。
六、争议解决
本合同的解释和争议解决适用于中华人民共和国法律，并提交___市（自行填写）人民法院诉讼解决。
七、其他约定
1. 本合同的所有修改、补充协议需要双方书面确认方可生效。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并终止于合同约定的工程竣工验收之日。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
简单建设工程项目施工合同范本 篇三
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。以下是“简单建设工程项目施工合同范本”，希望能够帮助的到您！
建设单位（以下简称甲方）_________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
拆迁户（以下简称乙方）____________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
根据________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商。特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间，共________平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积。乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）
第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1.乙方自行找房周转，每人每月补助________元；
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。房地产合同：工程项目拆迁房屋合同由精品信息网整理！
第四条甲方安置乙方的住房位于________，共____套____间，____层____号，配有____等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）____等____人一致签同意____作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人________领取，甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付____元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付____元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金____元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉，乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条其他约定：________________________________________.
本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，交____市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委____等单位各留存一份。
建设（甲方）____________（公章） 拆迁户（乙方）____________（公章）
代表人：____________ 代表人：____________
____年____月____日 ____年____月____日
1.建设工程项目施工合同范本
2.施
3.有关建设工程项目施工合同范本
4.简单的建筑施工协议合同范本
5.简单工程施工合同范本
6.简单的工程施工合同范本
7.简单建筑施工合同范本
8.简单安全施工合同范本
9.简单装修合同范本
10.简单的农村建房施工合同范本
