房屋施工合同范本 篇一
房屋施工合同范本的重要性及要点
房屋施工合同范本是在进行房屋施工合同签订时的参考文本,它是一份具有法律效力的文件,用于规范房屋施工过程中双方的权利和义务。合同的签订对于保障双方的合法权益,避免纠纷的发生具有重要意义。下面是一份房屋施工合同范本的要点,供参考。
1. 合同双方的信息
在合同中应明确标明甲方和乙方的基本信息,包括名称、地址、联系方式等,以便双方进行有效的沟通和联系。
2. 工程的基本信息
合同中应明确标明房屋施工的基本信息,包括房屋的具体地址、用途、规模、结构等,以确保双方对工程的理解一致。
3. 工程的内容和范围
合同中应详细列明工程的具体内容和范围,包括施工的主要工程、辅助工程、设备安装等,以确保工程的顺利进行。
4. 工期和工程进度
合同中应明确规定工程的开始时间、竣工时间和各个阶段的工程进度,以确保工程能够按时完成。
5. 工程质量和验收标准
合同中应明确规定工程的质量要求和验收标准,以确保工程的质量符合相关法规和标准。
6. 工程款支付方式
合同中应明确规定工程款的支付方式和时间,以确保双方在经济方面的权益得到保障。
7. 违约责任和纠纷解决方式
合同中应明确规定双方违约责任和纠纷解决方式,以确保在合同履行过程中的争议能够得到妥善解决。
8. 合同的变更和解除
合同中应明确规定合同的变更和解除方式,以确保双方在特殊情况下能够协商解决问题。
总之,房屋施工合同范本是房屋施工合同签订的重要参考文件,它规定了双方在合同履行过程中的权利和义务,为保障双方的合法权益和避免纠纷的发生提供了有力的法律保障。
房屋施工合同范本 篇二
房屋施工合同范本的注意事项及常见问题解答
房屋施工合同是房屋施工过程中的重要文件,它规定了双方在合同履行过程中的权利和义务。在签订房屋施工合同时,有一些注意事项需要注意,同时也存在一些常见问题需要解答。下面是一些相关的注意事项和常见问题的解答。
注意事项:
1. 仔细阅读合同
在签订合同之前,双方应仔细阅读合同内容,确保对合同的主要条款和内容有清楚的理解。
2. 确保合同的完整性和准确性
在签订合同时,双方应确保合同的完整性和准确性,避免遗漏重要内容或填写错误信息。
3. 注意合同的生效和履行时间
合同应明确规定合同的生效时间和履行时间,以确保双方在合同履行过程中的权益得到保障。
4. 注意合同变更和解除的规定
合同应明确规定合同变更和解除的条件和程序,以确保在特殊情况下能够及时解决问题。
常见问题解答:
1. 如何确定工程质量标准?
工程质量标准应参考相关法规和标准,同时也可以根据工程的具体要求进行协商确定。
2. 工程款如何支付?
工程款的支付可以按照工程进度进行分期支付,也可以按照工程完成后一次性支付。具体支付方式应在合同中明确规定。
3. 如何解决工程纠纷?
工程纠纷可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。具体解决方式应在合同中明确规定。
4. 如何保证工程的质量?
工程的质量应通过监理、验收等方式进行监督和检查,确保工程符合相关标准和要求。
总之,签订房屋施工合同时,双方应注意合同的完整性和准确性,同时也要注意合同变更和解除的规定。在合同履行过程中,双方应按照合同约定进行合作,以确保工程顺利进行并保障双方的合法权益。
房屋施工合同范本 篇三
甲方:
乙方:
按照双方平等自愿协商的原则,乙方自愿承包甲方新农村房屋修建工程,具体协定如下:
一、 承包方式:
乙方负责该工程包工包料。
二、 承包价格:
2149元/平方米。
三、 付款方式:
开工前预付总工程款的30%,正负零起来支付到总工程款的50%,主体封顶后支付到总工程款的80%,在工程验收合格后支付到总工程款的97%,剩余3%的工程款做为该工程的质量保证金。6个月后房屋无修建质量问题后,一次性付清剩余工程款。
四、甲方的责任
1、负责提供修建场地,保证三通;通路、通水及通电。
2、负责按工期检查工程进度并修建工程全过程监督和指导,有义务纠正乙方不符合要求的施工行为。
3、保证乙方施工中资金供应,做好村民与乙方的协调工作,如因资金不到位或村民阻挡造成的误工由甲方承担全部责任及经济损失。
五、乙方责任
1、严格按照甲方房屋设计图纸规定的施工,自觉接受甲方监督和指导,未经甲方许可,不得随意变更施工内容和降低施工质量要求。
2、施工期间乙方应合理使用材料并严把工程质量关,所有施工内容必须达到合格标准,如出现施工疏忽和质量问题,乙方必须承担全部责任,并负责由此造成的全部经济损失。
3、施工期间乙方应充分注意安全,如出现不安全事故,甲方概不负责。
六、具体施工内容和质量要求
1、施工内容:新农村居住房屋,所有房屋主体墙均为“二四墙”,具体结构为框架结构。
2、所有墙面全部由水泥砂浆毛墙毛地。
3、所有墙体砖面平整,灰浆填充实在,墙体垂直误差不超过3公分,粉刷后墙面平整误差不超过3公分。
4、屋面做防水处理。在施工中必须安装好线管和上下水管,水管安装规范,接头密封,并做好电路。
5、 门窗口预留标准,留有衔接点。
6、 其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,自签订之日起生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
xx年x月x日:
房屋施工合同范本 篇四
甲方:姓名:身份证号码:__________
乙方:姓名:身份证号码:__________
经甲乙双方协商,乙方帮甲方拟建一座房屋,面积约为平方米,为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本合同。
一、双方权利义务
1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通,水电费由方负责,根据施工进度,乙方应提前2—3天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。
2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。
3、乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。
二、施工及质量要求
1、基础石要求高不低于90厘米,宽80厘米,圈梁高30厘米。房屋底层高米,第二层高米,板面厚需浇铸13厘米,墙面地平做到垂直平滑,地平面无积水。
2、底层地面磨和走廊过道磨石子。其余用地板砖。屋面用水泥清光。墙面要求粉仿瓷顶角有线条。
3、底层楼梯间设有卫生间,卫生间空间高度不得低于2米。二至三楼楼梯间有卫生间,二楼有个标间设有卫生间,共设卫生间个。每格房间要求至少有两个插座开关,要求全部浇铸完后才安装电路电灯。
4、乙方应当本着保质保量的原则,按甲方需要和要求施工,加强质量管理。重要施工过程:如浇铸地脚、圈梁前须经甲方查看后方能施工。
5、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、不按甲方要求施工,影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。
6、房屋建成后一年内,若出现屋顶、墙体炸等质量问题的,乙方必须进行免费维修,并且甲方扣除乙方全部质量保证金。
7、甲方从乙方施工费中扣5%作为质量保证金,房屋建成满一年后,若不出现质量问题,甲方才付给乙方,否则甲方不再付给乙方。
三、付款方式
1、工程款结算方式:以建房面积计算,每平方米人民币 元。楼梯及出缘按建筑面积的 %计算。
2、付款时间:第一次付款在施工开始初预付一万元,第二次付款在房屋浇铸完第一层时付一万,第三次全部峻工并经甲方检验后15天内给付。
四、违约责任
1、由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作,造成损失的,由乙方赔偿。
2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方违约,甲方有权解除本合同。
五、争议解决办法
发生合同争议时,双方应友好协商。如协商不成。双方可将争议提交人民法院进行裁决。
六、附则
1、本合同未尽事宜由双方在施工过程中协商完善。
2、本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。自签订之日起生效。
3、以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
证明人签字:
xx年x月x日
房屋施工合同范本 篇五
甲方(发包方):__________________
乙方(承包方):__________________
根据及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:
一、工程内容:
二、工程地点:
三、工程期限:
1、本合同总工期为_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日结束。
2、如遇下列情况,工期作相应顺延。
(1)施工现场不符合安全施工;
(2)设计范围内重大设计变更;
(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;
(4)甲方不能按合同规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。
四、工程价款工程总价:人民币_________元整(¥_________元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币_________元整(¥_________元);
2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币_________元整(¥_________元);
3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币_________元整(¥_________元)。
六、工程验收
1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。
2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。
3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。
七、验收标准
本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件。
(4)审核工程计划进度表。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。
(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
2、乙方权利和义务
(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。
(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。
(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。
九、服务条款
十、违约责任
1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0、5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0、5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0、5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
十一、合同的变更及解除
1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。
2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。
3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。
4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到60日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。
5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。
十二、争议解决方式
凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。
十三、其他条款
在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。
十四、合同文本和效力
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。
建设单位(发包方):____________________
工程负责人:____________________________
____年____月____日
建工单位(承包方):____________________
工程负责人:____________________________
____年____月____日
房屋施工合同范本 篇六
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程规模:
4、结构形式:
二、工程承包范围
(一)乙方承包范围:
按____________设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________的施工总承包;
主要施工内容包括但不限于下列:
1、土建工程
(1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。
(2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填,基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。
(3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。
(4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。
(5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋,负责各专业工程施工后的修补。
(6)、负责工程竣工验收前的所有清理:包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运),以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。
(7)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。
2、水电安装工程
(1)给排水工程:给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内),安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外第一个检查井(含潜污泵的安装)。
以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容,不包含卫生洁具安装。
(2)强电工程:专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始,安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始,安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的.安装。
防雷与接地系统从基础开始,安装至末端避雷带(针);含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的防雷与接地安装。
以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。