染雾拉土方合同范本免费8篇 篇一
拉土方合同范本是指在工程建设过程中，施工单位与土方施工单位之间签订的关于土方工程施工的合同文本。该合同范本是为了规范施工单位与土方施工单位之间的合作关系，明确双方的权责，保证工程施工的顺利进行而制定的。
拉土方合同范本通常包括以下几个方面的内容：
1. 合同双方的基本信息：包括施工单位和土方施工单位的名称、地址、法定代表人等基本信息。
2. 工程概况：包括工程名称、工程地点、工程范围、工期等工程概况信息。
3. 施工内容：具体描述土方工程的施工内容，包括土方开挖、土方填筑、土方平整等工程施工过程。
4. 工程报价：详细列出拉土方工程的报价，包括工程量清单、单价、总价等相关信息。
5. 工程质量要求：明确拉土方工程的质量要求，包括土方开挖的坡度、填筑的压实度等工程质量标准。
6. 工程进度安排：具体规定拉土方工程的施工进度安排，包括开始施工的时间、工期的分解等相关信息。
7. 合同支付方式：明确拉土方工程的支付方式，包括工程进度款的支付方式、尾款的支付时间等相关信息。
8. 合同履行保证：双方在合同中约定的履行保证措施，包括履约保证金、履约保证人等相关内容。
9. 违约责任：约定双方违约的责任和赔偿标准，保证合同的履行。
10. 合同变更和解决争议的方式：约定合同变更的程序和解决争议的方式，包括争议解决委员会、仲裁等相关内容。
拉土方合同范本的签订对于工程建设的顺利进行至关重要。合同的制定可以使双方在合作过程中明确各自的权责，避免纠纷的发生，保证施工的质量和进度。因此，施工单位和土方施工单位在签订合同时应该认真阅读合同内容，确保自己的权益得到保障。
拉土方合同范本的制定也需要根据实际情况进行调整。每个工程项目的具体情况都有所不同，合同范本需要根据实际情况进行修改和完善。因此，在签订合同之前，施工单位和土方施工单位应该根据工程的具体情况进行合同的调整，以保证合同的适用性和可行性。
拉土方合同范本的制定和签订是工程建设中不可或缺的一环。通过合同的签订，可以使双方在工程施工过程中明确各自的权责，避免纠纷的发生，保证施工的顺利进行。因此，施工单位和土方施工单位应该重视合同的签订，确保合同的有效性和可行性，为工程建设的顺利进行提供保障。
拉土方合同范本免费8篇 篇二
拉土方合同范本是工程建设过程中用于约定施工单位与土方施工单位之间权益和义务的合同文本。拉土方合同范本通常由工程建设方或施工监理方提供，供施工单位和土方施工单位参考使用。下面是一份典型的拉土方合同范本的主要内容：
1. 合同名称和定义：明确合同的名称和定义，标明本合同适用于土方工程施工。
2. 合同双方的名称和地址：详细列出施工单位和土方施工单位的名称、地址和法定代表人等基本信息。
3. 合同的生效和终止：约定合同的生效条件和终止条件，包括签订合同的日期、工程开工日期、工程竣工日期等。
4. 工程的范围和内容：具体描述土方工程的范围和施工内容，包括土方开挖、土方填筑、土方平整等工程过程。
5. 工程的报价和支付方式：详细列出土方工程的报价、支付方式和工程款的支付时间。
6. 工程的质量要求和验收标准：明确土方工程的质量要求和验收标准，包括土方开挖的坡度、填筑的压实度等。
7. 工程的进度安排和监督：具体规定土方工程的施工进度安排和监督措施，包括工期的分解和进度款的支付方式。
8. 工程的变更和索赔：约定工程变更和索赔的程序和标准，保证合同的灵活性和公平性。
9. 合同的违约和解决争议的方式：明确合同违约的责任和解决争议的方式，包括争议解决委员会、仲裁等。
10. 合同的履行和保证：约定合同的履行和保证措施，包括履约保证金、履约保证人等。
拉土方合同范本的签订对于工程建设的顺利进行至关重要。合同的制定可以使双方在合作过程中明确各自的权责，避免纠纷的发生，保证施工的质量和进度。因此，施工单位和土方施工单位在签订合同时应该认真阅读合同内容，确保自己的权益得到保障。
拉土方合同范本的制定也需要根据实际情况进行调整。每个工程项目的具体情况都有所不同，合同范本需要根据实际情况进行修改和完善。因此，在签订合同之前，施工单位和土方施工单位应该根据工程的具体情况进行合同的调整，以保证合同的适用性和可行性。
拉土方合同范本的制定和签订是工程建设中不可或缺的一环。通过合同的签订，可以使双方在工程施工过程中明确各自的权责，避免纠纷的发生，保证施工的顺利进行。因此，施工单位和土方施工单位应该重视合同的签订，确保合同的有效性和可行性，为工程建设的顺利进行提供保障。
拉土方合同范本免费8篇 篇三
拉土方合同范本免费 第一篇
甲方：
乙方：承包方(驾驶员)
为加强建筑工地车辆运输安全管理工作，确保车辆运输在城市道路上清洁良好环境，结合工程实际情况，经双方协商，特订立承运责任合同。
一、工程名称：
地点：
二、承运范围：土石方、废土、建筑材料车辆运输。
三、车辆运输管理
l、公司安全检查组严格按《安全文明施工标准化现场考核》规定及相关文件要求，对该工程的车辆运输进行检查、督促，严格实施相关法律及规章制度、方案，发现问题及时纠正。
2、乙方承运车辆运输的驾车人员应持有效证件：驾驶证、行驶证、营运证备检，在工地出入口应登记检查、建立台账。
3、车辆在运输过程中，应确保车辆不“洒、滴、漏”现象，保证城市道路清洁。
4、驾车人员应高度集中精力，不出现安全事故，有出现事故及时上报相关部门。
四、安全责任
乙方有下列情形之一：
1、驾车人员无驾驶证、行驶证、营运证或证件过期：
2、带“病”工作;
3、洒后驾车;
4、造成道路不清洁，影响市容、市貌;
5、不听从指挥;
6、不遵守交通规则及公司规章制度、方案：
7、不参加保险;
出现以上情形之一，导致经济赔偿和追究法律责任一切由乙方(驾驶员)负责承担。
五、本合同自签订之日起生效。
六、本合同一式四份，双方各持两份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
拉土方合同范本免费 第二篇
甲方：_______
乙方：_______
根据《_合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议:
一、工程名称:
甲方位于________，用地面积约______平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。
二、甲方责任：
1、 负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工;
2、 负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;
3、 负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。
4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责;乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。
5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水电至施工现场。
三、乙方责任：
1、 乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场;
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。
3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。
4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点.
5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。
6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。
7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。
8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。
9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。
四、工程量的计算方法、价格及付款方式：
1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为 万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。
2、 经双方协商，挖土不论运距远近包干(含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等);遇石方爆破部分平均按每立方米 元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。
3﹑工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的___为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的___为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的___乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的___;决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。
五、工期：
开工日期以预付款到账日为工程开工日。
本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后_____日内完成。如遇特殊情况(设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等)时，工期经甲方签证后顺延。
六、违约责任
七、其他约定：
1﹑本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协
2﹑本合同自甲﹑乙方签字盖章后生效，甲﹑乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。
3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方代表(签字)：_____ 乙方代表(签字)：_____
时间：_____ 时间：_____
拉土方合同范本免费 第三篇
甲方：_________身份证：___________(以下简称甲方)
乙方：_________身份证：___________(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议：
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：运输地：__________________________________________
要求乙方车辆：__部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长米、车箱宽米、车箱高米
运距：_____公里
运费：___元
结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅
甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的__%
违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：___________________________乙方： __________________________
代表人：________________________ 代表人：_________________________
拉土方合同范本免费 第四篇
发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填，基坑底人工修土，道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。
二、合同工期
1、按图纸要求尺寸进行开挖，自20_年9月28日开始施工，在20_年12月30日完成，工期为90天。
2、乙方在认可该合同工期时，视为同时认可合同工期包括停水、停工，遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修，无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。
三、结算方式：
1、结算：在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量，测量数值经监理公司、代建公司符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算，砼垫层及块石垫层厚度为200cm;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算，单价为33元每立方，本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。
2、工程款支付：挖土全部完成付总款的100%，工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%，余款6个月后一次性付清。
四、质量与施工要求：
1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施，达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、在开挖过程中，乙方必须听从甲方施工员指挥，严禁超挖，因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。
4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。
五、安全要求：
1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工，否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。
5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。
6、在施工期间，车辆无论在工地内或工地外，发生的事故由乙方负责。
六、其它：
乙方必须文明施工，安全生产，杜绝工伤事故，由乙方原因造成工伤事故的所有责任及费用由乙方承担。
七、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
拉土方合同范本免费 第五篇
托运方：
承运方：
根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
承包范围及内容：本工程地下室土方挖运(包施工机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、施工道路，场内外菜地、坟墓、鱼塘、房屋拆除的建筑垃圾等清除、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用)。
甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。
承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
二、合同工期
乙方接甲方进场通知后2日内做好施工现场准备工作。
合同工期：本工程于日开工，至 年 月 日完工，共___个日历天。
工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天违约金为本合同总价款的1%计算，按天累计。
遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长(如业主不同意工期延长，则按上述执行)：
a.因不可抗力的影响;
b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;
c.业主原因的工期调整。
发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。
发生不可抗力的费用承担：
人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用;
造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担;
所需清理修复工作的责任与费用由乙方承担。
三、合同造价
乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按现场实际测量数据结算。
综合单价：
工程量计算规则：挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算。
乙方在进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。
四、甲方责任
提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。
审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报和每月的工程款的申请。
及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点。
负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作，甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
五、乙方责任
乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。
乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查。在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。同时有权终止合同，另行安排其他施工单位进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。
在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的事故，由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后，由乙方组织实施，并承担一切费用。
乙方队伍进场后必须将施工人员身份证复印件和机械操作证复印件交甲方项目部，乙方的管理人员和机械操作人员，必须持有效证件上岗，如因无证操作引起的事故，均由乙方负责;在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员，遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意;如未经同意擅自撤离现场，视为乙方单方面终止合同，并由乙方承担法律责任。
乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任。
乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。
发生安全人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外，还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告，一般事故应在1天内将详细书面情况上报给甲方。
在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务;对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。
乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收，在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并纳入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。
六、履约保证金
履约保证金：在合同签订前，乙方需将履约保证金期限从本合同签订到乙方完成合同规定全部义务为止。
七、付款方法
本工程无预付款，乙方完成伍万立方米的土方挖运后，甲方支付已完成工作量的70%工程款。
土方挖运工程全部完成后，经甲乙双方现场测量核对工程量无误后，剩余工程款15日内全部支付给乙方。
在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，共同向造成资金风险的业主进行催讨和索赔。
八、违约责任
乙方不得对本工程项目进行转包，如发生此情况，属违约，甲方一经发现，有权单方面终止合同，按乙方完成工程量的50%进行结算退场。
工期延误或出现重大事故，而乙方没有积极措施确保按合同工期完成，乙方应承担违约责任，违约金为本合同总价款的2%，且甲方有权单方面终止合同，乙方不得有议。
由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金计算按本合同第二条执行。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担违约责任。
乙方在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
九、其它条款
本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
本合同自双方法定代表或委托代理人签字后生效。
本合同一式2份，双方各执1份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
拉土方合同范本免费 第六篇
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《_合同法》、本建设工程有关事项协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、工程名称： 工程
二、施工地点：
三、承包范围：
，挖方不计松散系数，挖方量约 方(含土石方的放炮作业、挖运等)，填方约 立方米。
道路路基范围内积水、淤泥和杂草的清除。
余土外运至甲方指定地点，运距3公里以内。
四、质量要求
平基土石方道路路床以外，须按给定的平基标高，误差±10cm以内为达到合格;平基土石方道路路床范围内的平基标高误差应符合设计图相应标准的规定。
回填每层厚度控制在米以内，回填的土(石)块直径应小于50cm。
五、质量保修及履约保证金
平基土石方工程无质量保修及履约保证金
六、合同工期
工程工期从合同签订之日起，合同有效工期为日历天数30天，但阶段性工期应满足甲方的要求。
七、竣工验收
工程竣工后，由甲方委托测量平基标高，甲方组织竣工验收。
八、合同价款及计价方式
工程承包范围内(按照甲方提供的红线图、带地形的土石方计算地点，实行挖方 元/立方米，回填方 临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用，和企业管理费、合法利润、安全文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。回填完成后超过的外运部分增加运费元/立方米。
九、付款办法
工程全部竣工并经验收合格7日以内，支付至合同总造价的80%，结算后十个工作日内一次性付清余款。
工程竣工验收后，乙方应尽快提交工程结算书。
十、双方责任
甲方责任
向乙方提供必要的地下管线资料。
组织对工程的中间验收及竣工验收。
及时组织相关工程技术人员协调解决工程中的技术问题。 按合同约定及时办清工程结算。
按合同约定及时支付工程款。
因挡工造成停工，工期不予顺延，甲方应协助乙方解决矛盾，但甲方不承担因停工产生的一切损失及费用。
施工期间，因连续下雨或停水、停电造成停工，工期不予延长，甲方亦不承担因停工产生的一切损失及费用。
甲方不得单方面无故解除合同。
乙方责任
乙方委派 为项目经理， 为技术负责人。
乙方应根据甲方提交的设计施工图和现场的实际情况，作好施工组织设计和安全文明方案，并在工程动工前五个工作日内提交甲方审批。
按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定的要求和相应的质量标准的合格的规定。凡质量不合格造成的返工费用及其他损失均由乙方自行负责。
遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。
乙方必须按甲方双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。
保证文明施工、安全生产。因乙方原因发生安全事故及造成其他损失，由乙方承担发生的费用，工期不予延长。
乙方应认真按照标准、规范和本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。
完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。
工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术质料，一式三份，竣工验收后提交给甲方。
因乙方原因造成的停工，由乙方承担发生的一切费用，工期不予顺延。
因供水供电部门的原因停水或停电导致的停工，乙方应调整好施工组织设计，并组织好施工管理，甲方不承担由此造成的损失，工期不予延长。
未经甲方及相关部门同意，乙方不得擅自转包及分包工程。 乙方不得单方面无故解除合同。
十一、违约责任
乙方违背、款规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方违背、款的规定，甲方有权不向乙方支付乙方已完成的工程款。
十二、争议解决
本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由营山县仲裁委员会调解,调解不成及时向营山县人民法院起诉。
十三、合同生效及其他
因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。
本合同一式捌份，盖章签字即生效，双方各执肆份，具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。
未尽事宜、经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人
承 包 人
年 月 日
拉土方合同范本免费 第七篇
发包人：（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
根据《_合同法》、《_建筑法》等规定，甲方把 场地内土方外运工程承包给乙方，经双方友好协商达成如下协议：
一、承包内容： 标红线范围内多余的土方，根据甲方的需要，乙方按甲方的指令将土方外运。
二、甲方职责：负责场地内外运土方的装车。负责工程量的结算。
三、乙方职责：负责外运土方的一切费用及交通事故，包括城管以及卸土区等相关事宜概由乙方自理。
四、承包单价、付款方式：
外运土方按每立方 元，在外运土方量达到外运总量的50%时，按实际外运数量支付 80 %的工程款，其余额待所需外运土方全部外运完工时，办理结帐手续， 60 天内一次性付清。
五、在施工过程中，乙方必须服从建设单位及甲方的管理，否则甲方有权终止合同，终止合同时按实际完成工作量的50%结算， 10 天内一次性付清，其余做罚款处理。
六、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字生效。 未尽事宜，双方协商解决。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
年 月 日
拉土方合同范本免费 第八篇
需方（甲方）：______________
供方（乙方）：______________
需方因工程需要向供方购买黄土，按照《_合同法》，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，同意订立本合同，以资双方共同遵守。
一、服务范围：______________工地现场所缺回填土。
二、交提货方式及地点：供方送货到工地，并负责卸车到甲方指定地点。
三、产品质量要求：乙方按照国家颁布的质量验收规范要求为甲方提供合格的黄土，黄土送到工地按保管员开具的入库单验收为准。
四、供货单价（包含税金、运费、装卸费）：黄土_______元/m3（虚方）
五、付款方式：经双方约定，材料全部进场后一次性付清全部工程款。
六、双方责任：
甲方责任：
1、甲方应提前_______天提出每次订货计划，并及时通知乙方，以保证正常施工。
2、甲方材料员认真验收货物，对不合格货物乙方应无条件进行退货或更换，由此造成的一切损失由乙方承担。
3、甲方材料员负责对送达工地的.货物进行保管。
乙方责任：
1、乙方负责给甲方提供黄土并运送到甲方指定地点。
2、乙方必须保证工程进度，及时向甲方供应所需黄土。
3、如遇甲方有特殊需要，乙方须保证按时供货，不得影响甲方正常施工。
4、乙方在运输过程中发生的安全事故与甲方无关。
七、其他
1、双方在合同履行过程中，如发生争议或者违约时，按有关法律规定可向工程所在地人民法院起诉。
2、工程完工后，付清所有工程款项后本协议自行终止。
八、本合同一式伍份，双方签字盖章后生效，甲方执肆份，乙方执壹份。
九、本合同未尽事宜双方协商解决。
需方（盖章）：_______供方（盖章）：_______
负责人：_______负责人：_______
