发包项目施工合同范本 篇一
在进行发包项目的施工过程中,签订一份合同是非常重要的。合同可以确保双方的权益得到保护,并明确各自的责任和义务。下面是一份发包项目施工合同范本,供参考:
发包项目施工合同
甲方(发包方):________(委托方名称)
乙方(承包方):________(承包方名称)
一、项目概述
1.1 项目名称:________(项目名称)
1.2 项目地址:________(项目地址)
1.3 项目描述:________(项目描述)
二、合同条款
2.1 合同金额:合同金额为人民币________元整,由甲方支付给乙方。
2.2 工期:工期为________天/月,自合同签订之日起计算。
2.3 工程款支付方式:按照工程进度支付,具体按以下方式支付:
2.3.1 预付款:工程开始前,甲方支付给乙方合同金额的________%作为预付款。
2.3.2 进度款:根据工程进度,乙方提交工程进度报告后,甲方支付给乙方相应的进度款。
2.3.3 完工款:工程完工后,经验收合格后,甲方支付给乙方合同金额的________%作为完工款。
2.3.4 质保金:工程完工后,甲方支付给乙方合同金额的________%作为质保金,质保期为________年。
三、双方权益和义务
3.1 甲方的权益和义务:
3.1.1 提供项目相关资料和技术要求。
3.1.2 按照合同约定支付工程款项。
3.1.3 对工程进展进行监督和验收。
3.1.4 如乙方未按合同要求履行义务,甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。
3.2 乙方的权益和义务:
3.2.1 按照合同要求完成工程,并保证工程质量。
3.2.2 按时提交工程进度报告和相关证明文件。
3.2.3 配合甲方的监督和验收工作。
3.2.4 如甲方未按合同要求支付工程款项,乙方有权要求甲方支付或解除合同。
四、违约责任
4.1 如甲方未按合同约定支付工程款项,应按照合同金额的________%向乙方支付违约金。
4.2 如乙方未按合同要求履行义务,应按照合同金额的________%向甲方支付违约金。
4.3 如一方违约,造成对方损失的,应按照实际损失向对方进行赔偿。
五、争议解决
5.1 合同履行过程中的争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______年。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包方):_______________
乙方(承包方):_______________
签字日期:_______________
发包项目施工合同范本 篇二
随着建筑行业的发展,发包项目的施工合同也变得越来越重要。为了确保项目的顺利进行,双方在签订合同之前需要明确各自的权益和义务。下面是一份发包项目施工合同范本,供参考:
发包项目施工合同
甲方(发包方):________(委托方名称)
乙方(承包方):________(承包方名称)
一、项目概述
1.1 项目名称:________(项目名称)
1.2 项目地址:________(项目地址)
1.3 项目描述:________(项目描述)
二、合同条款
2.1 合同金额:合同金额为人民币________元整,由甲方支付给乙方。
2.2 工期:工期为________天/月,自合同签订之日起计算。
2.3 工程款支付方式:按照工程进度支付,具体按以下方式支付:
2.3.1 预付款:工程开始前,甲方支付给乙方合同金额的________%作为预付款。
2.3.2 进度款:根据工程进度,乙方提交工程进度报告后,甲方支付给乙方相应的进度款。
2.3.3 完工款:工程完工后,经验收合格后,甲方支付给乙方合同金额的________%作为完工款。
2.3.4 质保金:工程完工后,甲方支付给乙方合同金额的________%作为质保金,质保期为________年。
三、双方权益和义务
3.1 甲方的权益和义务:
3.1.1 提供项目相关资料和技术要求。
3.1.2 按照合同约定支付工程款项。
3.1.3 对工程进展进行监督和验收。
3.1.4 如乙方未按合同要求履行义务,甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。
3.2 乙方的权益和义务:
3.2.1 按照合同要求完成工程,并保证工程质量。
3.2.2 按时提交工程进度报告和相关证明文件。
3.2.3 配合甲方的监督和验收工作。
3.2.4 如甲方未按合同要求支付工程款项,乙方有权要求甲方支付或解除合同。
四、违约责任
4.1 如甲方未按合同约定支付工程款项,应按照合同金额的________%向乙方支付违约金。
4.2 如乙方未按合同要求履行义务,应按照合同金额的________%向甲方支付违约金。
4.3 如一方违约,造成对方损失的,应按照实际损失向对方进行赔偿。
五、争议解决
5.1 合同履行过程中的争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______年。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包方):_______________
乙方(承包方):_______________
签字日期:_______________
发包项目施工合同范本 篇三
发包人(全称):
承包人(全称):
根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程批复文号:
4.资金性质:工程内容:
二、工程工期
1.计划开工日期:
2.计划竣工日期:
3.天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
4.如遇下列情况,经甲方“现场代表”签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延工期。
(1)发包方在合同规定开工日期第10天,不能交与承包方 施工场地、进场道路、施工用水和施工用电,影响承包方进场发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
(2)在施工中因停电、停水连续影响8小时以上者。
(3)发包方“现场代表”无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者(按影响施工的重要性规定顺延时间)
(4)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料款等而影响施工进度者。
(5)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、滑坡、地震等)而影响施工进度者。
(6)以上情况发包方“现场代表”不得无故不作书面签证。
三、质量标准
工程质量符合 标准。
四、项目经理
承包人项目经理:
五、合同价款及结算方式
1.签约合同价为:人民币(大写)暂定元);
2.合同价格形式:采用以下第
(1)单价合同
(2)总价合同
(3)按定额计价合同
3.结算方式: 采用以下第
(1)单价合同:
按照《重庆市建筑安装工程定额20xx》及其相关配套文件办理结算,人工工日、材料价格按照《渝东建设工程经济信息》信息价施工期间施工地当月信息调整。最终项目结算金额以渝东公司审核金额为准。
(2)总价合同:
按合同当事人约定的合同总价进行结算,在约定的范围内合同总价不作调整。
(3)按定额计价合同:
按照《重庆市建筑安装工程定额20xx》及其相关配套文件办理结算,人工工日、材料价格按照《渝东建设工程经济信息》信息价施工期间施工地当月信息调整。最终项目结算金额以渝东公司审核金额为准。
六、设计变更
1. 工程施工中如因工程变更发生的工程量增减或实施项目发生变化,在工程结算时根据工程监理(若有)、发包人和承包人共同签字确认并经渝东公司批准同意的设计变更或工程洽商单进行调整。
2.变更结算原则:采用以下第
(1)单价合同
设计变更内容若属合同清单中已有的项目,按该项合同单价计算,人工、材料价格不做调整;设计变更新增内容若属合同清单中没有的项目,执行《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-20xx)、《重庆市建筑工程计价定额》(CQJZDE-20xx)、《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-20xx)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-20xx)、《建设工程工程量计价清单》(20xx)及变更单发出时间前相应配套文件,人工工日、材料价格按照《渝东建设工程经济信息》信息价施工期间施工地当月信息调整。
(2)总价合同
设计变更内容属合同中约定工程范围外新增内容或合同约定工程范围内减少内容的,其设计变更部分价格按合同附件中已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整。
(3)按定额计价合同
设计变更按照《重庆市建筑安装工程定额20xx》及其相关配套文件办理结算,人工工日、材料价格按照《渝东建设工程经济信息》信息价施工期间施工地当月信息调整。
七、工程款支付方式
1. 预付款
预付款支付比例或金额:预付款扣回的方式:竣工结算时冲抵结算款
2.进度款 进度款支付依据:承包人提供的由发包人、承包人、监理(若有)共同签字认可已完成的工程量和价款;进度付款申请单。进度款支付比例或金额:承包人按规定报送进度款支付申请,经监理人审查签证,报发包人审批后,按工程形象进度支付进度款。工程进度款支付至合同价款的80%时暂停支付。工程竣工验收合格并通过财务决算审计后留5%作质保金,待保修期(1年)满后一周内无息付清。措施费随同进度按比例支付
八、质量保证金
1.质量保证金的金额或比例: 质量保证金为竣工结算价款的2.质量保证金的扣留方法:工程竣工验收合格并通过财务决算审计后留5%作质保金。
3.质保金期限:一年
九、双方责任
1、发包方
(1)提供有关隐蔽、障碍物等的资料;
(2)在开工前作好该工程的前期准备工作;
(3)合同签订后立即确定派驻施工现场的“现场代表”,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收,工程进度拨款签证和其它必须的签证。
(4)组织对工程的主体和竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。
2、承包方
(1)乙方必须按图施工,若有改变,必须通知甲方,由甲方出据“设计变更通知书”后方能实施施工。
(2)施工场地的平整(±30cm以内的挖填平衡),施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工。
(3)严格按照施工图与说明书进行施工,确保公众质量,按合同规定的时间如期完工和交付。
(4)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收。
(5)在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的质量问题,负责无偿修理。
十、安全责任
乙方在施工期内要以安全第一、质量第一为宗旨,做好一切施工安全工作,如发生一切人为的伤、残、亡事故均由乙方负责经济和法律责任。
十一、违约责任
1、承包方责任
(1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的2%偿付逾期违约金。
(2)工程交付时间若延期7天以上者,按合同总价的2%偿付逾期违约金。
2、发包方的责任
(1)未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失。
(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应采取措施弥补以减少损失,同时应赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备的调迁、材料和构件积压的实际损失。
十二、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效 本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
十四、合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包项目施工合同范本 篇四
甲方:
乙方:
为了完善圩镇及土坯房改造点,路面硬化,排污设施,双方本着协商的原则,依照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、工程质量要求:符合国家行业标准。
5、合同价款(人民币大写):元。
第二条:双方的责任义务
(一)甲方
1、负责做好工程所需的征地拆迁,提供施工用地及当地群众的各项协商工作。
2、指派
3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
(二)乙方
1、严格执行施工规范、安全操作规定,乙方如在施工中违反安全操作规定,导致安全事故发生必须承担全部责任。
2、指派织施工,按期完成施工任务。
第三条:工程期限
1、本工程工期个月,从月
2、如因乙方原因未能按期完工,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的工程超期违约金。
第四条:承包方式
采用包工的方式
第五条:本合同未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。 本合同一式两份,双方各执一份,本合同履行完成后自动终止。
甲方:代表:
乙方: 代表:
年 月 日
发包项目施工合同范本 篇五
发包人(全称):____________________________
承包人(全称):____________________________
发包人、承包人根据《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对___________________(工程全称)签定施工合同。
第一条工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
第二条质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;
⒊装修工程为____________年;
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;
⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;
⒎其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。
第四条保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):________________承包人(公章):__________________
法定代表人(签字):_____________法定代表人(签字):________________
____________年___________月______日____________年________月____________日
发包项目施工合同范本 篇六
甲方:_________________
乙方:_________________
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《_经济合法》暨《_建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。
一、工程地点及名称
1、工程地点:_________________
2、工程名称:_________________
二、承包内容价款以及工期
1、承包内容污水站全部土建工程
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期,自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量
1、污水地底板验收合格后付_________________%,主体验收合格后付至_________________%,发包方进行竣工验收合格后付至_________________%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量:合格
四、甲方责任
帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任
严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期
发包方竣工验收后日历天共计_________________个月。
2、质保金
承包总价的_________________%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。
3、合同生效日期
合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。
甲方:_________________
乙方:_________________
身份证号:_________________
身份证号:_________________
日期:_________________
日期:_________________