染雾矿建服务合同范本 篇一
第一篇内容
合同编号：【合同编号】
甲方（委托方）：【甲方名称】
乙方（承包方）：【乙方名称】
鉴于甲方拥有【矿山名称】矿山的开采权，并希望乙方提供矿建服务，双方经协商一致，达成如下合同：
第一条 服务内容
1.1 乙方将根据甲方的要求和需求，提供矿建服务，包括但不限于：矿山勘探、矿山设计、矿山开发、矿山建设等。
1.2 乙方将按照国家相关法律法规和技术标准，提供专业、高效的矿建服务。
第二条 合同期限
2.1 本合同有效期为【合同期限】，自合同签署之日起生效。
2.2 若甲方需要延长合同期限，应提前【提前通知期限】书面通知乙方，并经双方协商一致。
第三条 服务费用
3.1 甲方应按照本合同约定，向乙方支付相应的服务费用。
3.2 服务费用为【费用金额】，甲方应在【付款期限】内将款项支付至乙方指定的账户。
3.3 若甲方未按时支付服务费用，应按照合同约定向乙方支付违约金。
第四条 服务质量和保证
4.1 乙方保证提供的矿建服务符合国家相关法律法规和技术标准的要求。
4.2 若甲方对乙方提供的服务质量有异议，应在服务完成后【异议提出期限】内书面提出，并提供相关证据。
4.3 对于甲方提出的合理异议，乙方应及时采取纠正措施，确保服务质量达到合同约定的要求。
第五条 违约责任
5.1 若一方违反本合同的任何约定，应向对方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
5.2 若一方违约严重，给对方造成严重损害的，对方有权解除本合同，并有权要求违约方赔偿相应的损失。
第六条 争议解决
6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定
7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同的附件构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（委托方）： 乙方（承包方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
矿建服务合同范本 篇二
第二篇内容
合同编号：【合同编号】
甲方（委托方）：【甲方名称】
乙方（承包方）：【乙方名称】
鉴于甲方拥有【矿山名称】矿山的开采权，并希望乙方提供矿建服务，双方经协商一致，达成如下合同：
第一条 服务内容
1.1 乙方将根据甲方的要求和需求，提供矿建服务，包括但不限于：矿山勘探、矿山设计、矿山开发、矿山建设等。
1.2 乙方将按照国家相关法律法规和技术标准，提供专业、高效的矿建服务。
第二条 合同期限
2.1 本合同有效期为【合同期限】，自合同签署之日起生效。
2.2 若甲方需要延长合同期限，应提前【提前通知期限】书面通知乙方，并经双方协商一致。
第三条 服务费用
3.1 甲方应按照本合同约定，向乙方支付相应的服务费用。
3.2 服务费用为【费用金额】，甲方应在【付款期限】内将款项支付至乙方指定的账户。
3.3 若甲方未按时支付服务费用，应按照合同约定向乙方支付违约金。
第四条 服务质量和保证
4.1 乙方保证提供的矿建服务符合国家相关法律法规和技术标准的要求。
4.2 若甲方对乙方提供的服务质量有异议，应在服务完成后【异议提出期限】内书面提出，并提供相关证据。
4.3 对于甲方提出的合理异议，乙方应及时采取纠正措施，确保服务质量达到合同约定的要求。
第五条 违约责任
5.1 若一方违反本合同的任何约定，应向对方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
5.2 若一方违约严重，给对方造成严重损害的，对方有权解除本合同，并有权要求违约方赔偿相应的损失。
第六条 争议解决
6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定
7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同的附件构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（委托方）： 乙方（承包方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
矿建服务合同范本 篇三
甲方：_______身份证号码：_______
乙方：_______身份证号码：_______
经甲乙双方友好协商，在平等、诚信、自愿的基础上，就甲方转让_______县_______乡_______矿山股权一事达成如下协议，希望双方共同遵守：
一、矿山基本情况
1、矿山实际地理位置及坐标：_______。
2、矿山开采期限：_______。
3、该矿山开采所涉及的土地、道路、林地等甲方以全部征用完善，如有任何争议，由甲方全权负责与乙方无关。
二、转让股份内容及方式
1、甲方现将拥有该矿山_______%的股份转让给乙方_______%，转让总价为_______整。本协议签订后，甲方拥有该矿山_______%的股份，乙方拥有该矿山_______%的股份，甲乙双方各自享受该矿山所占股份的权利和义务。
2、甲方必须把开采前矿山所拥有的机器设备列为明细（______________）
合同签订后甲方所拥有机器设备_______%股份，乙方拥有机器设备_______%股份。
3、付款方式：______________。
4、本协议签订后甲乙双方按股份比例出资开采矿山，矿山按股份比例甲乙双方享有股权利益。
三、甲乙双方的权利和义务
甲方的权利义务：
1、甲方所转让给乙方该矿山的股份必须真实可靠、合法、有效。
2、甲方将矿山经营管理及销售等所有权利，移交给乙方全权负责，甲方只负责配合乙方，如遇重大决策，决定权由乙方决定。
3、在合作前期甲方所欠的一切债务由甲方自己负责与乙方无关。
乙方的权利义务：
1、乙方有权依法对甲方转让的股份真实、可靠、合法、有效进行核实。
2、乙方享有该矿山所占股份的权利和义务。
3、乙方全权负责该矿山的生产经营、管理等各项工作不受任何股东管理，监督。
四、违约责任
1、甲乙双方必须遵守本合同各项条款，任何乙方违约，违约方赔偿守约方的一切经济损失。并承担相应的法律责任。
2、如遇到不可抗拒的自然因素，双方各自不承担责任和经济损失。
五、其它事项
1、本协议有不足之处经双方协商并签订其它补充协议，补充协议有同等法律效益。
2、本协议一式两份，甲乙双方各自一份，经双方签字后生效，双方应遵照履行。
甲方（签字）：_______
乙方（签字）：_______
_______年_______月_______日
矿建服务合同范本 篇四
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
因甲方公司发展需要，甲方将 业务分包给乙方，双方就相关权利和义务协商如下：
一、承包范围与单价
甲方楼梯清洁工作，主要包括： ，总面积： m2总价：元（大写： ）。
二、甲方职责
1、甲方按时支付款项。
2、甲方提供相应的施工图纸，并提供相应安全的工作环境，确保甲方工作人员的安全。
3、甲方负责提供乙方施工所需的水电等资源，以及施工道路畅通安全。
4、施工结束后，甲方及时验收，并支付尾款。
三、乙方职责
1、严格按规范和要求施工，保证工作质量。
2、服从甲方工作人员的现场管理。
3、按照甲方要求的进度节点完工，并保证质量。
4、服从甲方现场安全管理，严禁鲁莽施工。
四、付款方式
1、乙方一进施工现场，甲方支付元（大写： ）的首付款（不低于50%），施工完成后支付尾款 元（大写：）
2、付款方式：转账支付（或现金支付），施工完成后三日内完成支付。
五、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的争议，由合同双方协商解决，协商不成的可向对方所在地或合同发生地劳动仲裁委申请仲裁，也可向相应的人民法院起诉。
六、附则
1、本协议一式两份，协议双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本协议由双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
代表人：
代表人：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
矿建服务合同范本 篇五
甲方：
乙方代表： 地址：
就甲方XX煤层回采工作面采煤工程承包给乙方一事。经甲乙双方协商，一致同意，达成如下协议：
一：乙方必须无条件服从甲方管理。如果乙方人员不服从甲方管理。存在违章操作、冒险作业和违反劳动纪律的情况。甲方有权让其停止施工，给予相应处罚直至解除协议。
二：乙方必须严格按《煤矿安全规程》相关《作业规程》和各《操作规程》进行施工作业，遵守矿方及上级管理部门的各项规章制度，保证完成甲方给予的安全生产任务。
三：乙方负责采煤工作面所需人员的组织，并接受甲方培训合格，经检查身体符合要求，签订劳动用工合同《劳动合同》送劳动局报备后，方可上岗作业。未经甲方同意，乙方不得随意安排人员上岗作业。未经甲方同意，乙方擅自安排人员上岗作业，造成的一切后果由乙方负责。平时乙方必须无条件配合甲方做好各项迎检工作。(注：体检费用，工作人员工作满1年的，由甲方负责报销，否则自己负责。)
四：工程承包情况：
1、乙方需向甲方提交元(大写壹拾万元)人民币的工程保证金，且每月扣除工程款的3%作为安全风险低押金和人员稳定保证金，以保证其工作的正常进行，如因乙方不能胜任该工作，或因乙方原因造成该工作不能正常继续进行，甲方不再退还其工程保证金和人员稳定保证金。(特殊情况下离矿人员，经甲方同意，可退还其该人员稳定保证金)如该协议履行完毕，甲方退还其工程保证金和人员稳定保证金。
2、乙方保证完成的采煤产量为：
(1)M29号煤层每月5000吨。采煤工程工资以元/吨计。每月以26个工作天数计算。因甲方原因造成工作天数不足26天的，按比例减除产量。如果乙方超额完成产量，每超出1000吨，所采出的煤炭的采煤工资统一增加元。每超出20xx吨，统一增加元，以此类推。同样，未完成产量任务，每少1000吨，统一扣款元每吨，最低以元/吨计。
(2)M18号煤层每月120xx吨。采煤工程工资以元/吨计。每月以26个工作天数计算。因甲方原因造成工作天数不足26天的，按比例减除产量。如果乙方超额完成生产任务，每超出1000吨，所采出的煤炭的吨煤工资统一增加元。每超出20xx吨，统一增加元，以此类推。同样未完成产量任务，每少1000吨，统一扣款元/吨，最低以元计。
3、采煤工作面前期准备工作的费用由甲方负责，人员由乙方负责组织，切眼贯穿后采面的一切工作由乙方全权负责。包括打炮、放炮、打柱、回柱、移溜、增减刮板、开停刮板、皮带机、采面上失效支柱的更换、运送、进、回风巷工字钢支架的撤除运送、采面所需的支护材料的运送。乙方负责把所采出的煤炭运至煤仓。煤炭在其他地段的运输由甲方负责。
4、采面所需的支护材料由乙方负责。各类损坏的机电设备，由乙方负责运送到井外或其他指定地点且运送费用由乙方承担。
5、采面整体搬家所需的费用由甲方负责。人员由乙方组织。搬家时回撤采面的材料费用，一般以下列规定标准执行：搬运距离在200m以内的，支柱米以下的10元/棵，米及以上的20元/棵，绞梁10元/棵;刮板机机头三大件以400元/件为准。机尾过渡槽200元/件;溜槽40型30元/块，30型20元/块。搬运距离超过200m的，按比例增加费用。回撤采面材料时，根据回撤时的难易程度双方协商
确定价位。
6、采面回撤的失效支柱，损坏绞梁等需送出修理的材料、设备，乙方负责运送到地面。乙方必须负责采面两巷工字钢的回撤，并负责运送到地面。每个采面两巷的工字钢以编号计。工字钢回撤每班由现场管理人员确认后由带班矿长签字认可。丢失的工字钢乙方以300元/架作为赔偿。(经甲方认可正常丢失的，乙方不负责赔偿)如出现特殊情况，双方协商解决。
7、支柱的遗失必须控制在万吨煤5根，绞梁7棵的基数为正常损耗。(特殊情况确实无法回收的支柱超过规定的经甲方确认，责任不在乙方的，乙方不负责赔偿)。支柱遗失超过的部分由乙方负责赔偿。乙方如果在施工期间无支柱丢失现象，甲方给予奖励。
8、采煤产量以实际销售量为准。销售煤除去掘进煤量，为采面所出的煤。(掘进煤以每掘进1米10吨计)。如果甲方在此期间进行矸石粉碎，还应扣除矸石量。
9、乙方必须保证所采出的煤炭的质量。煤矸比控制在千分之二以内，超过千分之五，双倍扣除其产量。
10、乙方在施工期间出现的工伤，非骨折伤，由乙方负责。骨折以上人身伤害的所有费用由甲方负责。出现工伤视其责任，对相关责任人员按《X煤矿安全生产奖惩制度》进行处罚。如乙方履行协议期间未出现伤残等级鉴定为八级以上伤亡事故的给予安全奖励元，如出现一例扣除元，出现两例全部扣除，出现死亡事故取消安全奖，并追究相关人员的责任。
11、工程工资的发放，于次月20日发放上月工资，如遇特殊情况，可延迟发放，但不得超过30日(平时乙方因经济困难，经甲方同意，可以适当借支，但借支额度不能超过余留工资的40%)。
12、如工作期间，乙方无正当理由，造成旷班达一天的扣除乙方1万元赔偿甲方损失，不足1天的按比例扣款。如因甲方原因造成连续停工达3天以上的，矿方每天补助每位工人生活费元。如因乙方原因造成停工的，甲方不负责。
13、甲方如无故解除协议，支付元违约金给乙方。
如乙方不服从甲方管理，甲方有权解聘乙方，并扣除乙方元保证金。
五、本协议未尽事宜双方共同协商解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方个执一份。共同等效力。签字生效，有效期从20xx年7月10日——20xx年春节放假。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
矿建服务合同范本 篇六
发包人(全称)：_______
承包人(全称)：_______
发包人、承包人根据《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对________签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体构工程，屋面防水工程、又防水要求的卫生间、房屋和外墙的防渗漏，供热与共冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为年;
3、装修工程为________年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7、其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当爱接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，就当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政管理部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：_________承包人(公章)：_________
_________年______月______日_______年______月______日
