拆迁村建房合同范本(精彩6篇)

时间:2012-09-03 05:37:28
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

拆迁村建房合同范本 篇一

在拆迁过程中,为了保障双方权益,合同的签订是非常重要的。下面是一份拆迁村建房合同范本,供参考使用:

拆迁村建房合同

甲方(拆迁户):__________ (身份证号码:__________)

乙方(开发商):__________ (统一社会信用代码:__________)

根据《中华人民共和国拆迁条例》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成以下协议,共同遵守并履行。

一、房屋建设事项

1. 甲方同意将其现有房屋拆除,并将建设地划归乙方所有。

2. 乙方承诺按照国家规定的标准和要求,按时按质完成房屋建设工作。

3. 房屋建设过程中,如发生设计变更或施工质量问题,乙方应及时与甲方沟通,并经双方协商后进行处理。

4. 房屋建设完成后,乙方应提供相应的产权证书及相关手续给甲方,确保甲方合法拥有房屋产权。

二、经济补偿事项

1. 甲方同意接受乙方提供的经济补偿,作为其现有房屋的拆迁补偿。

2. 经济补偿标准按照国家和地方政府规定执行,乙方应及时支付给甲方。

3. 经济补偿款将在房屋建设前支付给甲方,一次性支付。

4. 如因不可抗力等原因,导致房屋建设无法进行或延迟,乙方应按照约定支付相应的违约金。

三、其他约定事项

1. 双方应互相保守商业秘密,不得泄露有关本合同的任何信息。

2. 合同解释权归双方共同拥有。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):__________ 乙方(签字):__________

日期:__________ 日期:__________

本合同自双方签字之日起生效,至房屋建设完成并交付甲方后终止。

以上是一份拆迁村建房合同范本,供参考使用。双方在签订合同时,应根据实际情况进行具体的条款约定与协商,以保障双方的权益。如有任何争议,双方应通过友好协商解决。希望此合同范本能为拆迁村建房的相关工作提供一定的帮助。

拆迁村建房合同范本 篇二

随着城市建设的不断发展,拆迁村建房合同成为了拆迁过程中不可或缺的一环。下面是一份拆迁村建房合同范本,供参考使用:

拆迁村建房合同

甲方(拆迁户):__________ (身份证号码:__________)

乙方(开发商):__________ (统一社会信用代码:__________)

根据《中华人民共和国拆迁条例》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成以下协议,共同遵守并履行。

一、房屋建设事项

1. 甲方同意将其现有房屋拆除,并将建设地划归乙方所有。

2. 乙方承诺按照国家规定的标准和要求,按时按质完成房屋建设工作。

3. 房屋建设过程中,如发生设计变更或施工质量问题,乙方应及时与甲方沟通,并经双方协商后进行处理。

4. 房屋建设完成后,乙方应提供相应的产权证书及相关手续给甲方,确保甲方合法拥有房屋产权。

二、经济补偿事项

1. 甲方同意接受乙方提供的经济补偿,作为其现有房屋的拆迁补偿。

2. 经济补偿标准按照国家和地方政府规定执行,乙方应及时支付给甲方。

3. 经济补偿款将在房屋建设前支付给甲方,一次性支付。

4. 如因不可抗力等原因,导致房屋建设无法进行或延迟,乙方应按照约定支付相应的违约金。

三、其他约定事项

1. 双方应互相保守商业秘密,不得泄露有关本合同的任何信息。

2. 合同解释权归双方共同拥有。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):__________ 乙方(签字):__________

日期:__________ 日期:__________

本合同自双方签字之日起生效,至房屋建设完成并交付甲方后终止。

以上是一份拆迁村建房合同范本,供参考使用。双方在签订合同时,应根据实际情况进行具体的条款约定与协商,以保障双方的权益。如有任何争议,双方应通过友好协商解决。希望此合同范本能为拆迁村建房的相关工作提供一定的帮助。

拆迁村建房合同范本 篇三

房主人(甲方):

承建人(乙方):

甲方委托乙方承建民房一幢,为明确双方在承建过程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。

一、建筑项:

私人住宅主体工程。

二、承建方式:

1、甲方将其住宅主体工程以包工不包料的方式承包给乙方承建2、甲方负责提供施工用的水源、钢材、水泥、砖、沙、石、石灰等建筑材料。甲方应及时提供以上建筑材料,以免影响乙方正常施工进度。3、乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等,费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。

三、建房工期:

建房工期为天,自挖地基,标高正负零零线开始施工算起。

四、承建工程价格:

五、施工安全要求:

乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。

六、工期延误:

乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方确认,工期可相应顺延。

1、因停电、下雨等造成停工;

2、不可抗力;

3、甲方同意给予顺延的其它情况。

七、付款方式:

乙方进场后,甲方将预付工程款元,以后将按工程进度付款。每层浇注封顶后,若无质量问题,甲方即向乙方支付该楼层的部分预付工程款元。余下的人工钱待整个工程竣工并经验收合格,乙方将工程全部交给甲方使用后3月内全部付清。

八,违约责任和争议的解决办法:

1、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作;造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失

以上合同,双方共同遵守执行。

2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同,辞退乙方,并只需支付按照已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。

3、在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合同约定支付人工钱,则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。4、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

甲方:

乙方:

__年__月__日

拆迁村建房合同范本 篇四

甲方:

乙方:

甲方在 建房屋一栋,建筑层数两层,一层约 平方米,二层约 平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。

三、承包价格

每平方米人民币大写: 元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

四、付款方式

合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30% ,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到90%, 预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。

五、双方责任

甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。

乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。

九、后期维修

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任

十、其它

其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

甲方签字(章):

乙方签字(章):

延伸阅读:学界关于农村建房施工合同纠纷案由定性的问题主要由以下两种观点。

1、应认定为建设工程合同纠纷。

2、应认定为承揽合同。

根据《合同法》第二百五十一条 的规定,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。《合同法》第二百六十九条规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

《合同法》第十六章对建设工程合同作了特殊规定,第二百八十七条明确该章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。本人认为,立法者将建设工程合同从承揽合同中独立出来,就是考虑到建设工程领域的专业性和安全性的特殊要求,为确保建设工程质量和建设工程安全,才通过制定专门的法律法规予以完善规范,维护建筑市场秩序。因此,将农村建房施工合同认定为建设工程合同符合立法本意。

此外,根据20xx年2月18日最高人民法院审判委员会通过的《最高人民法院关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》(法〔20xx〕41号)第一次修正),“农村建房施工合同纠纷”隶属于第四部分合同、无因管理、不当得利纠纷中的“建设工程合同纠纷”,与建设工程勘察合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、建设工程监理合同纠纷、建设工程分包合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷、装饰装修合同纠纷等是并列的。因此,将农村建房施工合同认定为建设工程合同符合《民事案件案由规定》。

最后,从规范农村建筑市场秩序来看,司法机关将农村建房合同认定为建设工程合同,更有利于促进相关的行政管理部门制定实施农村建筑市场的配套政策,进一步推动农村建筑市场的规范运行。

拆迁村建房合同范本 篇五

甲方:

乙方:

甲方在__________拥有________房屋,该房屋位于__________,并拥有其土地证及房屋建设施工规划许可证,土地证编号_________。该房屋实施改建成___________房屋一幢,占地面积大约________-平方米左右。本着互惠互利,平等自愿的原则,经甲、乙双方友好协商,由乙方出资改建此房屋,特将甲、乙双方应尽职责及房屋分配相关事宜,议定如下条款:

一、甲方负责

1、甲方原有房屋及空余土地(包括房屋前后空地)无偿提供给乙方施工建房。

2、甲方原房屋土地使用证、建设施工许可证等该房屋的一切有效证件均分为二份,及改建后房前屋后空余地由甲、乙各得一半所有权。

3、甲方保证有户水电表各两块,并可使用及协调周边关系。

4、在建时甲方负责村组、城管方面的协调沟通,以便顺利施工。

二、乙方负责

1、该房屋改造一切资金、城管违规罚款等部分费用由乙方负责。

2、乙方负责该房屋设计,并施工建造。

3、该房屋建造其结构为砖混,整板现浇,前面为外墙砖,主水主电进户,室内外均为水泥沙浆抹灰,内外落水下地。

4、严格管理,规范操作,做好防范措施,杜绝工程质量和工伤事故的发生,工地安全事故由乙方自行承担。

5、甲方不得干涉乙方所得房屋买卖,并无条件积极配合乙方卖房,并出具相应手续。

三、改建新房分配如下

1、甲方应拿出门右手边壹楼及贰楼,合计两套房。

2、不管此房建至五层或六层,除甲方所得两套外,其余均为乙方所有,甲方不得干涉。

未尽事宜,由甲、乙双方共同协商解决,并订立协议。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字生效,并具有法律效力。

甲方签字:乙方签字:

___年___月___日

拆迁村建房合同范本 篇六

编号:_____________

甲方:________________________________________________

乙方:___________________________

签订日期:_______年______月______日

拆迁人:甲方

被拆迁人:乙方

因实施__________________________项目,经_____________县建设局拆许字[]第_____________号《房屋拆迁许可证》批准,需要拆迁产权属于乙方在房屋及附属物、构筑物。根据有关《_____________省城市房屋拆迁条例》和《_____________县城镇房屋拆迁管理实施办法》规定,经甲乙双方协商达成如下拆迁补偿协议:

一、被拆迁房屋地址、结构及面积:

1、乙方的被拆迁房屋坐落于。

2、被拆迁房屋结构及面积为: 建筑面积 m;其中砖混结构,建筑面积 m。砖木结构,建筑面积 m。砖石窑洞,建筑面积 m。

3、附属物主要有。

二、补偿方式、金额、支付办法及搬迁时限:

1、补偿安置方式:经双方协商,甲方对乙方的房屋实行产权调换安置方式。

2、房屋及附属物补偿:经委托评估,乙方的附属物计 元。

3、乙方的房屋搬迁费为 元。

4、乙方的临时安置补助非为 元,过度期为个 月。

6、上述补偿金额合计 元。

7、奖励办法:

____________________________________________________。

8、支付办法及搬迁时限:甲方以现金支付乙方附属物补偿款,乙方出具收据。(甲方待乙方腾空所有被拆迁房屋,并经验收合格办理交接手续后,于 年 月 日前将附属物及其它补偿款共元一次性付清。)

三、安置用房的区位、回迁时限及选择方式。

1、安置用房位于甄阳新村。

2、安置用房的建筑形式为_____________层单元式高层住宅。

3、甲方提供的安置用房,必须符合有关法律、法规的规定,符合有关技术、质量、安全标准。

4、安置用房的选择严格按照验收的先后顺序进行选择。

5、本次产权调换安置公建单元楼栋,其中:号楼为 m户型;号楼 m户型。

6、乙方被拆迁房屋验收合格后,甲方必须于 年 月 日前在产权置换小区内给乙方提供约 m户型的安置用房套;面积约为 m户型的安置用房套,面积约为 m户型的安置用房套。(精确建筑面积待房屋竣工后由房产管理部门测定)

7、根据拆迁方案的规定,乙方所选择的回迁房屋性质如下:

⑴、无条件无偿兑换的建筑面积为 m;

⑵、享受回迁优惠价的建筑面积为 m;

⑶、享受完全市场价的建筑面积为 m;

⑷、超出原被拆迁房屋合法建筑面积的购置房屋价款,在安置购房协议中明确。

四、违约责任:

1、甲方如不按本协议规定的时限、金额支付乙方附属物补偿款,所造成的后果由甲方负责。

2、甲方如不按本协议规定的时限给乙方回迁安置用房,按照《阳城县城镇房屋拆迁管理办法》的有关规定,甲方支付乙方临时安置补助费。

3、乙方如不按本协议规定的时限搬迁、腾空房屋的,甲方有权不予如期支付拆迁补偿款,并依法采取强制执行措施。

五、本协议一式_____________份,甲乙双方各执_____________份,报县房屋拆迁管理办公室备案_____________份,存档两份。

六、本协议经双方签字盖章后生效。

甲方: 乙方:

法定代表人:

年 月 日

拆迁村建房合同范本(精彩6篇)

手机扫码分享

Top