染雾包装物购销合同范本 篇一
第一篇内容
包装物购销合同范本
合同编号：[合同编号]
签订日期：[签订日期]
甲方（买方）：
公司名称：[甲方公司名称]
法定代表人：[甲方法定代表人]
联系地址：[甲方联系地址]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（卖方）：
公司名称：[乙方公司名称]
法定代表人：[乙方法定代表人]
联系地址：[乙方联系地址]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于甲方有购买包装物的需求，乙方愿意将其生产的包装物销售给甲方，双方经协商一致，达成如下合作内容：
一、产品描述
1. 产品名称：[产品名称]
2. 规格型号：[产品规格型号]
3. 数量：[产品数量]
4. 单价：[产品单价]
二、交货方式
1. 交货地点：[交货地点]
2. 交货时间：[交货时间]
3. 运输方式：[运输方式]
4. 运费由：[运费支付方]承担
三、质量标准
1. 乙方保证所销售的包装物符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 甲方有权对所购买的包装物进行检验，如发现质量问题，乙方应负责退换货或承担相应的赔偿责任。
四、付款方式
1. 甲方应在签订合同后[付款期限]内支付[首付款金额]作为预付款。
2. 乙方应在收到预付款后[收款期限]内交付货物，并提供相应的发票。
3. 甲方应在货物交付后[付款期限]内支付剩余货款。
五、违约责任
1. 若一方违约，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的[违约金比例]%。
2. 除非出现不可抗力等不可预见的情况，一方违约后应承担由此产生的一切损失和费用。
六、争议解决
本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（买方）： 乙方（卖方）：
签字：______________________ 签字：______________________
日期：______________________ 日期：______________________
包装物购销合同范本 篇二
第二篇内容
包装物购销合同范本
合同编号：[合同编号]
签订日期：[签订日期]
甲方（买方）：
公司名称：[甲方公司名称]
法定代表人：[甲方法定代表人]
联系地址：[甲方联系地址]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（卖方）：
公司名称：[乙方公司名称]
法定代表人：[乙方法定代表人]
联系地址：[乙方联系地址]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于甲方有购买包装物的需求，乙方愿意将其生产的包装物销售给甲方，双方经协商一致，达成如下合作内容：
一、产品描述
1. 产品名称：[产品名称]
2. 规格型号：[产品规格型号]
3. 数量：[产品数量]
4. 单价：[产品单价]
二、交货方式
1. 交货地点：[交货地点]
2. 交货时间：[交货时间]
3. 运输方式：[运输方式]
4. 运费由：[运费支付方]承担
三、质量标准
1. 乙方保证所销售的包装物符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 甲方有权对所购买的包装物进行检验，如发现质量问题，乙方应负责退换货或承担相应的赔偿责任。
四、付款方式
1. 甲方应在签订合同后[付款期限]内支付[首付款金额]作为预付款。
2. 乙方应在收到预付款后[收款期限]内交付货物，并提供相应的发票。
3. 甲方应在货物交付后[付款期限]内支付剩余货款。
五、违约责任
1. 若一方违约，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的[违约金比例]%。
2. 除非出现不可抗力等不可预见的情况，一方违约后应承担由此产生的一切损失和费用。
六、争议解决
本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（买方）： 乙方（卖方）：
签字：______________________ 签字：______________________
日期：______________________ 日期：______________________
包装物购销合同范本 篇三
地址：____________?邮码：____________?电话：____________
法定代表人：____________?职务：____________
乙方(供方)：____________________________________
地址：____________?邮码：____________?电话：____________
法定代表人：____________?职务：____________
第一条?甲方向乙方订货总值为人民币____元，其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列材料名称及花色|规格(毫米)及型号|质量标准或技术指标|计量单位|单价(元)|合计(元)。
以上项目表格略
第二条?产品包装规格及费用________________________________________
第三条?验收方法________________________________________________
第四条?货款及费用等付款及结算办法________________________________
第五条?交货规定
1.交货方式：________________________________________________
2.交货地点：________________________________________________
3.交货日期：________________________________________________
4.运输费：____________________________________________________
第六条?经济责任
(一)乙方的责任：
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____%的罚金。
(二)甲方的责任：
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____%的罚金，
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____%的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____%付给乙方，延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条?产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的____%作为罚金付给甲方。
第八条?甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____%的补偿金。
第九条?如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。
第十条?本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条?甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条?本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第(?)项处理：(1)申请_____机构_____;(2)向人民法院起诉。
第十三条?本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
包装物购销合同范本 篇四
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《_合同法》、《_建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20--年05月18日;竣工日期：20--年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
包装物购销合同范本 篇五
甲方（需方）：_______________________________________
乙方（供方）：_______________________________________
根据《_____》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就_________工程材料购销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、供货产品的名称、规格及数量
产品____________________________
名称____________________________
型号____________________________
规格____________________________
单位____________________________
数量____________________________
单价（元）______________________
金额____________________________
交货地点________________________
备注____________________________
小计____________________________
合计人民币：______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分（rmb：________）。
说明：
二、交货地点与时间
1、交货地点：____________________________。
2、乙方根据合同签订货物，按甲方相关要求将货物运达甲方工地指定地点，甲方及时安排施工单位开始卸货下车；乙方要提前通知甲方做好下车准备工作。
3、交货时间：供货时间以甲方通知为准，及时供货。乙方应在收到甲方通知之日起______日内备好货并发出，在____日内送达甲方指定地点。
三、供货、运输方式及费用承担
1、货物卸车费用由甲方承担。
2、乙方按甲方提出的材料计划表分批供货，乙方组织运输、承担运费，并保证货物的运输安全。
3、与本合同有关的税费有乙方承担。
四、产品质量、验收标准及方法
1、乙方所_____品应符合国家质量标准。
2、乙方送货到指定交货地点后，甲方应即指派专人（授权委托人）________验收，验收合格后在乙方送货单上签字生效，甲方若有异议的，在收货后_____天内提出。
五、结算方式及期限
1、根据乙方每月供货数量金额，双方应在每月_____日进行对账认可，并于当月付清货款的_____%，余下_____%的货款在竣工后_____月内付清，质保金为总货款的5%，如在保修期内未出现质量问题，则将质保金返还乙方。
2、支付方式为下列第_______种形式
（1）现金支付。
（2）以银行转账方式支付费用。
开户行：__________________________________
户名：____________________________________
银行账号：________________________________
（3）其他：________________________________
六、附随义务
1、乙方应提供有关供货产品的产品检验报告、技术手册、产品出厂检验合格证等证件。
2、甲方应按照乙方提供的技术手册规范安装管道。
4、甲方退还焊接专用设备工具时，乙方应退还甲方的押金，如有损坏或丢失，甲方应照价赔偿乙方的损失。
5、双方应对本合同所涉及内容予以保密，不得私自泄露给他人，否则，应赔偿守约方损失。
七、违约责任
1、乙方供货产品质量不合格的，经乙方确认后予以退换，造成甲方损失的，甲方有权追究乙方责任。保修期_____年，质保金为总货款的_____%，如因产品质量导致的损失，甲方有权追究乙方责任并保留追究连带责任的权利。但因甲方保管、设计、安装使用不当等自身原因造成供货产品质量问题的，乙方不承担责任。
2、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的______%的违约金。
3、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的______%的违约金。超过______天以上未交货的，甲方有权解除合同，同时乙方须向甲方支付合同金额的______%的违约金。
4、甲方逾期付款的，乙方有权追究甲方责任，且乙方有权暂停供货。
5、一方违约，情况严重，导致本合同无_____常履行的，另一方有权解除本合同，并要求对方赔偿因此造成的损失。
八、免责条款
1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、_____、政府行为等。
2.因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本合同项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后______日内将情况告知对方，并提供相关证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，双方协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
九、其他约定事项
1、甲方应向乙方提供委托订货人及指定收货人的书面委托书。指定的订货人或收货人变更的，应即向乙方出具新的授权书，否则，由此引起的相关责任由甲方承担。
2、工程完工后，如甲方所订产品因计划误差需要退货的，应保证所退产品外观无明显污迹、斑点和划痕。_____万元以内按原价退回计算，_____万元以上按原价80%退回计算。
十、争议解决
1、甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商加以解决；不愿协商或者协商不成的，可以选择以下第_______种方式解决争议。
（1）甲、乙双方可将争议提交___________________委员会进行_____，该_____应是终局的，并且该_____裁决对双方具有法律上的约束力。
（2）提交_________法院诉讼解决。
2、因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、_____、调查费、评估鉴定费等相关费用。
十一、合同生效及补充
1.甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解，并愿按本合同约定严格执行。
2.本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。
3.本合同如有涂改，双方均应在涂改部分签字或加盖公章确认，否则涂改部分无效。
4.本合同及附件经双方签字盖章后即生效，有效期至合同履行完毕之日起止。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。
5.本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。
6.本合同的任何条款约定被认为无效，不影响本合同其他条款的效力。
7.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：____________乙方（签章）：____________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
包装物购销合同范本 篇六
甲方(需方)：(供方)：
甲方需从乙方购得应急灯、万年历，为明确买卖双方的权利
和义务，现根据《_民法典》及有关法律规定，经双方协商一致，签订合同如下：
一、产品名称、数量、单价及总货款：产品名称、数量、单价及总货款以双方实际约定为主
货款结算方式为：甲方在收到乙方的货物验收合格后一次性付清货款。
三、货物运输及费用
货物由乙方负责运输，运输费用由乙方承担。
四、产品包装
产品包装应符合通常包装，若在运输过程中发生毁损或因包装不适导致产品损坏，由乙方负责。
五、产品质量及验收
1乙方应当保证其提供的产品质量符合该甲方的要求或是国家
规定的有关标准，如果乙方提供的产品具有《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》等产品质量证明材料，乙方应当提供给甲方。
2验收标准及验收方法。
按照甲方的要求或相关法律规定的产品质量标准验收。
甲方在产品的使用过程中，如果发现产品质量问题，应与乙方取得联系，给甲方造成的损失，乙方应当承担赔偿责任。
六、双方责任
1、由乙方施工安装，甲方验收合格后，按约定时间及方式向乙方付款。
2、乙方提供的产品数量及质量应当符合合同约定。
如果乙方提供的产品数量不足，甲方可以在货款中扣除相应的数额，由于乙方提供的产品质量出现问题，给甲方造成损失的，还应当承担相应的赔偿责任。
本合同自双方签字盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：
年月日年月日
